裝飾工程合同15篇
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的裝飾工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾工程合同1
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過(guò)程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱(chēng)，由于被告沒(méi)有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱(chēng)不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱(chēng)：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請(qǐng)求：
1、撤銷(xiāo)（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱(chēng)：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無(wú)效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的`問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同2
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
承包范圍：
承包方式：包工包料
工期：本工程自年 月 日開(kāi)工，于年 月 日竣工。
合同單價(jià) X單價(jià))
第二條 甲方工作
向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場(chǎng)地等，電安裝電表?yè)?jù)實(shí)結(jié)算。
指派為甲方住工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
指派為乙方住工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設(shè)備管線(xiàn)、做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線(xiàn)。
工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
工程竣工后甲方只要進(jìn)住后，乙方不負(fù)責(zé)此工程的設(shè)施保護(hù)，由甲方負(fù)責(zé)。
第四條 關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
因涉及變更或費(fèi)乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接收驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。不超過(guò)一星期(7天)。由乙方承擔(dān)工程的所有實(shí)驗(yàn)檢測(cè)。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價(jià)款采用
(1)單價(jià)固定價(jià)格
(2)固定價(jià)格 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干奉獻(xiàn)包括 內(nèi)容。
(3)可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料移送，其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內(nèi)無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題并服務(wù)周到及時(shí)予以付清。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的'損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。在施工過(guò)程中如發(fā)生安全事故，甲方概不負(fù)責(zé)由乙方全部承擔(dān)。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條 其他約定
乙方按照?qǐng)D紙和規(guī)范進(jìn)行施工。施工過(guò)程中的不明確問(wèn)題，乙方需向甲方、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位和甲方上級(jí)單位主動(dòng)咨詢(xún)。
甲方、乙方要主動(dòng)配合，乙方要接收工程甲方(監(jiān)督員)的監(jiān)督。乙方材料進(jìn)入施工場(chǎng)地和工程各個(gè)分目工程錢(qián)檢驗(yàn)規(guī)格、型號(hào)、是否符合要求，并對(duì)主要工程材料按照要求列清單簽字確認(rèn);工程每個(gè)分目施工前，需要由甲方或監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并對(duì)上道工序質(zhì)量驗(yàn)收合格、確認(rèn)未有工程項(xiàng)目變更并且對(duì)所有隱蔽工程簽證確認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序施工，否則因返工形成的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
施工過(guò)程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
工程竣工后審計(jì)時(shí)，以實(shí)際平方數(shù)乘中標(biāo)單價(jià)結(jié)算。
裝修改造工程保修期1年，在1年內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。
第十一條 附則
1本工程需要進(jìn)行保修時(shí)，應(yīng)另定協(xié)議。
1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本甲方乙方執(zhí)。
1本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
裝飾工程合同3
委托設(shè)計(jì)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)____________
受委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)____________
甲方委托乙方承擔(dān)本合同所列室內(nèi)裝飾工程總體方案的設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，作為雙方共同遵守的依據(jù)。
一、設(shè)計(jì)細(xì)節(jié):
甲方委托乙方設(shè)計(jì)京昆高速公路保定段所有服務(wù)區(qū)和停車(chē)區(qū)的餐廳、超市、工藝美術(shù)區(qū)和辦公室的整體室內(nèi)裝修方案。本項(xiàng)目戶(hù)型面積為平方米。
二.設(shè)計(jì)費(fèi)的收取:
第一條:本委托設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣_(tái)___________/平方米，設(shè)計(jì)費(fèi)總額為人民幣_(tái)___________(大寫(xiě)____________)萬(wàn)元整。
第二條:簽訂委托設(shè)計(jì)合同時(shí)，甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的60%，計(jì)人民幣(大寫(xiě)____________)____________萬(wàn)元整。初步設(shè)計(jì)方案確定后，甲方按現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量面積支付設(shè)計(jì)費(fèi)余額，乙方繪制全套圖紙。
第三條:小型公共工程裝飾工程設(shè)計(jì)費(fèi)或其他方法計(jì)算的設(shè)計(jì)費(fèi)(非面積單價(jià))的支付方式和比例，必須報(bào)設(shè)計(jì)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。
三.設(shè)計(jì)周期:
第一條:乙方應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后____________天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)方案。
第二條:甲方確定初步設(shè)計(jì)方案后，乙方應(yīng)在天內(nèi)完成整套圖紙的繪制。
四.甲方的權(quán)利和義務(wù):
第一條:本合同簽訂時(shí)，甲方應(yīng)向乙方提供設(shè)計(jì)所需的原建筑的相關(guān)圖紙和資料。
第二條:甲方在接到乙方初步設(shè)計(jì)方案(平面布置圖、總平面圖、效果圖、預(yù)算)已完成的通知后，有義務(wù)在7天內(nèi)以書(shū)面形式確認(rèn)方案設(shè)計(jì)文件。甲方認(rèn)為設(shè)計(jì)方案需要修改的，應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面修改意見(jiàn)。雙方應(yīng)根據(jù)修訂內(nèi)容確定修訂文件的提交日期。乙方負(fù)責(zé)在約定的日期內(nèi)修改原計(jì)劃并按期提交。
乙方的權(quán)利和義務(wù):
第一條:乙方應(yīng)按照甲方簽署確認(rèn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，乙方應(yīng)在約定的期限內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)方案，并與甲方溝通討論。初步設(shè)計(jì)方案確定后，乙方有義務(wù)在甲方要求的約定設(shè)計(jì)時(shí)間內(nèi)(不少于2個(gè)工作日)完成設(shè)計(jì)方案。
第二條:經(jīng)雙方同意，如該工程由乙方設(shè)計(jì)施工，設(shè)計(jì)完成后，甲方應(yīng)與乙方簽訂家裝合同并支付工程首付款，同時(shí)乙方應(yīng)向甲方提交一套完整的相應(yīng)設(shè)計(jì)文件。在施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)方負(fù)責(zé)處理相關(guān)圖紙中的所有技術(shù)問(wèn)題，并按公司要求參與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和階段驗(yàn)收工作。
第三條:如甲方未委托乙方施工，甲方在支付全部設(shè)計(jì)費(fèi)用后，可索取相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件。乙方設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)向甲方或甲方指定的施工負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。但乙方不再有義務(wù)修改雙方確認(rèn)的方案。甲方如需修改，可與乙方協(xié)商，并支付人民幣/次的變更費(fèi)。
第四條:乙方設(shè)計(jì)方提交的方案，甲方認(rèn)為與其預(yù)期值偏差較大，乙方應(yīng)為甲方更換設(shè)計(jì)方，但只能更換一次，設(shè)計(jì)周期順延。
不及物動(dòng)詞設(shè)計(jì)方案和版權(quán)的修改:
第一條:對(duì)總體方案進(jìn)行一次以上(含一次)的修改(指甲方的修改意見(jiàn)在功能和風(fēng)格上與甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求不一致)，甲方每次應(yīng)提前向乙方支付本合同設(shè)計(jì)費(fèi)總額的30%，同時(shí)約定修改文件的提交日期。
第二條:兩次以上的局部方案修改(不含兩次，每次修改不限)，甲方每次向乙方支付人民幣/次的追加方案修改費(fèi)，同時(shí)約定修改文件的提交日期。
第三條:本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)版權(quán)歸乙方所有，甲方有責(zé)任保護(hù)，不得將本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)模型、設(shè)計(jì)文件及相關(guān)技術(shù)參數(shù)提供給第三方或其他項(xiàng)目使用。如果甲方將上述圖紙用于其他目的或公開(kāi)出版，必須事先獲得乙方的書(shū)面同意。
第四條:為保證甲方的利益，乙方應(yīng)對(duì)甲方的身份背景和項(xiàng)目的各項(xiàng)內(nèi)容保密。
七.違約責(zé)任:
第一條:因乙方原因造成本合同約定的`設(shè)計(jì)竣工日期延誤的，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的1%作為違約金。
第二條:因乙方原因中途停止設(shè)計(jì)的，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方，向甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的20%作為違約金，并將甲方支付的設(shè)計(jì)費(fèi)返還給甲方。
第三條:因甲方原因終止委托的，甲方應(yīng)將已支付的費(fèi)用作為違約賠償，乙方有權(quán)不予退還。
八、爭(zhēng)議解決方法:
第一條:雙方協(xié)商解決不了的問(wèn)題，雙方同意按以下方式解決。
1.到乙方所在地區(qū)的行業(yè)管理仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2.向乙方所在地人民法院起訴。
第二條:因不可抗力導(dǎo)致合同終止的，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
九.其他:
第一條:本委托書(shū)可作為《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》的附件，與《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》具有同等法律效力。
第二條:本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，如有未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方:乙方:裝飾設(shè)計(jì)有限公司。
代理人簽名:____________代理人簽名:____________
電話(huà):____________電話(huà):____________
日期:____________日期:____________
裝飾工程合同4
本合同雙方當(dāng)事人：
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
姓名：_____
身份證號(hào)碼：__________
住所：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
姓名：_____
身份證號(hào)碼：______
住所：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方發(fā)包的家庭居室裝飾工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、工程內(nèi)容：
3、工程承包方式：
4、工程期限
開(kāi)工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日(為了確保質(zhì)量，工期可適當(dāng)延工。)
第二條施工場(chǎng)地要求
1、開(kāi)工前三天由甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行清場(chǎng)騰場(chǎng)地，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)等。
2、甲方免費(fèi)提供施工期間用水、用電，并要保證施工用水用電暢通。
3、房管、消防及物業(yè)管理對(duì)房屋裝修的各法規(guī)、條例及相關(guān)手續(xù)，均由甲方負(fù)責(zé)。
4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線(xiàn)，由甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù).
5、施工期間甲方需部分使用該居室的，由甲方負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等工作。
第三條工程變更
施工過(guò)程中甲方如要求有變動(dòng)，則須報(bào)請(qǐng)?jiān)摴こ特?fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)師據(jù)情提供新方案且經(jīng)甲方重新簽字認(rèn)可，方可生效。施工現(xiàn)場(chǎng)人無(wú)權(quán)私自更改。變更部份增加的人工、材料等全部費(fèi)用甲方承擔(dān)，按實(shí)際數(shù)量計(jì)算，單價(jià)不變，如屬新立項(xiàng)則由雙方協(xié)商解決，工期順延。否則乙方有權(quán)按原圖施工。
第四條工期變更
1、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
2、因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延。
3、因工程變更或非原因造成的停水、停電及其他自然、非自然不可抗力因素而影響工期的，工期相應(yīng)順延。
4、甲方應(yīng)積極配合乙方施工，若因雙方配合問(wèn)題引起的工期延誤，乙方不負(fù)責(zé)任。
第五條工程驗(yàn)收和保修
1、每個(gè)單項(xiàng)施工應(yīng)分段查驗(yàn)(包括隱蔽工程)，每種代購(gòu)材料須請(qǐng)甲方配合乙方驗(yàn)收。全部工程完工后，乙方向甲發(fā)出書(shū)面通知，甲方需在三日內(nèi)到場(chǎng)驗(yàn)收，若超時(shí)未驗(yàn)則視為驗(yàn)收合格。在工程款結(jié)算后，辦理移交手續(xù)。
2、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修二年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后，即填寫(xiě)工程保修單。
3、承諾范圍為因乙方裝修施工質(zhì)量而出現(xiàn)的破損，由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購(gòu)材料而引起的質(zhì)量問(wèn)題，則不在保修范圍之內(nèi)。
4、乙方負(fù)責(zé)終身維護(hù)，并只收取材料與人工的成本費(fèi)。
第六條工程價(jià)款及結(jié)算
1、雙方商定，本工程的價(jià)款為人民幣元整。
2、本合同生效后，甲方按上表直接向乙方支付工程款項(xiàng)，增補(bǔ)項(xiàng)目款隨補(bǔ)隨付。
3、工程驗(yàn)收合格，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)清單送交甲方。甲方接到資料后三日內(nèi)如沒(méi)有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字后次日內(nèi)支付所有工程余款。
第七條違約責(zé)任
1、凡因本合同雙方當(dāng)事人中一方未嚴(yán)格履行本合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對(duì)方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的.，由甲方負(fù)責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償相對(duì)應(yīng)的損失(至少按裝修合同總額15%罰收)。
第八條其它約定條款
1、在裝修過(guò)程中，若因乙方不符合本合同要求施工而產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，則乙方應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)返工費(fèi)及負(fù)擔(dān)有關(guān)所需材料費(fèi)。
2、若因甲方項(xiàng)目的增補(bǔ)，造成工期延誤，則工期以雙方確認(rèn)的工程變更所規(guī)定的時(shí)間順延。
3、裝修稅金由甲方自理，甲方確定的材料品牌和等級(jí)，只要符合要求，乙方有權(quán)選擇有信譽(yù)的商家購(gòu)買(mǎi)。
第九條附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽署后即時(shí)生效，共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。
2、乙方提供給甲方的工程預(yù)算單，已得到甲方的簽字認(rèn)可，作為結(jié)算依據(jù)。結(jié)算時(shí)單價(jià)不變，數(shù)量則按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算，對(duì)此雙方已不再有異議。
3、本合附包括甲、乙雙方簽字的《平面布置圖》、《立面圖》各一套，《工程預(yù)算單》一份。上述附件均為本合同的組成部分，與合同正本具有同等效力。
4、施工過(guò)程中甲、乙雙方所簽署的有關(guān)《工程變更單》、〈工程驗(yàn)收單〉、〈甲乙雙方裝飾材料供應(yīng)明細(xì)表〉等文件均可作為工程完工時(shí)雙方的結(jié)算依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
5、補(bǔ)充協(xié)議：
甲方：
_____年_____月_____日
乙方：
_____年_____月_____日
裝飾工程合同5
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項(xiàng)目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)
1、______室，計(jì)______平方米；
2、______廳，計(jì)______平方米；
3、______廚房，計(jì)______平方米；
4、______衛(wèi)生間，計(jì)______平方米；
5、______陽(yáng)臺(tái)，計(jì)______平方米；
6、________過(guò)道，計(jì)______平方米；
7、其他（注明部位）____________，計(jì)________平方米。
總計(jì)：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式：____________________________________________
5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）___________________元，詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元；
2、人工費(fèi)__________元；
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元；
4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元；
5、搬卸費(fèi)__________元；
6、管理費(fèi)__________元；
7、稅金（3.41%）___________元；
8、其他費(fèi)用（注明內(nèi)容）______________元。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門(mén)：上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
5. 凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3. 甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見(jiàn)本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10％作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100％工程材料款和施工工費(fèi)的50％；當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半（ 年 月 日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的40％。剩余10％尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）
付款百分比
按付款方式表進(jìn)行：
付款要求
付款時(shí)間 付款百分比 金 額
進(jìn)程內(nèi)容
對(duì)設(shè)計(jì)、預(yù)算 1000元簽訂合同
簽訂意向之日
認(rèn)可 付款時(shí)扣除
簽訂合同 簽訂合同之日 元
材料款100％
元
施工工費(fèi)50％
合計(jì)
工期進(jìn)度過(guò)半
施工過(guò)程中 施工工費(fèi)40％
年 月 日
竣工驗(yàn)收 10％
當(dāng) 天 元
增加工程項(xiàng)目 簽訂項(xiàng)目變更 100％
表應(yīng)在補(bǔ)辦手
續(xù)時(shí)結(jié)算
甲方付清工程價(jià)款，詳見(jiàn)本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》，乙方開(kāi)具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見(jiàn)本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，詳見(jiàn)本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1％支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的.1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1％作為誤工費(fèi)支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3. 在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，詳見(jiàn)本合同附件（六）《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條：其他事項(xiàng)
1. 甲方
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線(xiàn)，應(yīng)向所在地房管部門(mén)辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
1. 應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì)；如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級(jí)公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
2.指派（姓名）__________為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4. 嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5. 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。
第九條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5％作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票向上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì)投訴，請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向－-仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；－-人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10％交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同（包括合同附件、補(bǔ)充合同）一式 份，甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）： （簽章） 乙方： （簽章）
住所地址： 企業(yè)地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
工作單位： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
簽約地址： 簽約日期：
裝飾工程合同6
雇主:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
承包商:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同(包括其附件及所有補(bǔ)充合同)，以資共同遵守。
第一個(gè)項(xiàng)目概述
1.1項(xiàng)目名稱(chēng):。
1.2項(xiàng)目地點(diǎn):。
1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容和做法(詳見(jiàn):項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應(yīng)承包勞務(wù)和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(詳見(jiàn)《甲方提供裝修材料明細(xì)表》和《乙方提供裝修材料明細(xì)表》)；
(3)乙方承包勞務(wù)，甲方承包材料(詳見(jiàn)甲方提供的裝修材料明細(xì)表)。
1.5項(xiàng)目周期為_(kāi)________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價(jià)格:本合同工程造價(jià)見(jiàn)《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》。施工過(guò)程中如有增減，雙方應(yīng)協(xié)商并簽字確認(rèn)后增加或減少費(fèi)用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應(yīng)由下列人員提供:
(1)甲方設(shè)計(jì)并提供施工圖一式兩份，甲方一份，乙方一份(詳見(jiàn)裝飾工程設(shè)計(jì)圖)；
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖一式兩份，甲、乙雙方各一份(詳見(jiàn)裝飾工程設(shè)計(jì)圖)，設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣元
第三條甲方的義務(wù)
3.1開(kāi)工前__________天，為乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設(shè)或堆放遮蓋不易移動(dòng)的室內(nèi)家具陳設(shè)，以不影響施工為原則；如甲方未采取必要的保護(hù)措施，造成家具和陳設(shè)的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工涉及的申請(qǐng)、審批手續(xù)，支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費(fèi)用。
3.3負(fù)責(zé)施工用水、用電；
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關(guān)系；
3.5不要拆除室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如需拆除原有建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，應(yīng)向有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)；
3.6施工期間，甲方仍需部分使用現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全和消防；
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查和監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記等事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)和竣工驗(yàn)收。
3.8按時(shí)、保質(zhì)、保量提供施工用自購(gòu)材料。
第四條乙方的義務(wù)
4.1被任命為乙方的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)本合同的履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理和解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量按期完成工程；
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說(shuō)明進(jìn)行安全文明施工，并做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄；
4.4保護(hù)原有的家具陳設(shè)，保證室內(nèi)上下管道暢通；
4.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽字確認(rèn)，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程造價(jià)和工期(見(jiàn)裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設(shè)備(詳見(jiàn)甲方提供的裝修材料清單)應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)施要求，因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負(fù)責(zé)。材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)前，甲方應(yīng)通知乙方，雙方共同接受并辦理交接手續(xù)；驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管。
6.2乙方提供的材料和設(shè)備(詳見(jiàn)乙方提供的裝修材料清單)，乙方應(yīng)在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的，應(yīng)當(dāng)禁止使用；如已使用，給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延；
(1)工程量變更和設(shè)計(jì)變更；
(2)不可抗力；
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負(fù)責(zé)的工作，影響工期，工期順延；甲方提供的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相應(yīng)順延。
7.4如因乙方未能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期，工期不予順延；如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
第八條項(xiàng)目資金支付方式
8.1本合同生效后，甲方應(yīng)按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時(shí)，甲方應(yīng)向乙方支付報(bào)價(jià)中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當(dāng)電風(fēng)扇灰漆進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗(yàn)收，結(jié)算完成后，甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%，即人民幣。
8.2工程驗(yàn)收后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無(wú)異議的，視為同意。雙方填寫(xiě)工程結(jié)算表并簽字，甲方在簽字時(shí)向乙方結(jié)算工程最終付款。
8.3項(xiàng)目資金全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財(cái)務(wù)部門(mén)出具并蓋章的收據(jù)為準(zhǔn)
8.4工程驗(yàn)收合格后，保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責(zé)任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負(fù)責(zé)，工期順延:
(1)無(wú)法提供水電；
(2)無(wú)法保證每天工作時(shí)間超過(guò)8小時(shí)(含加班)；
(3)未能按期提供自購(gòu)材料和設(shè)備；
(4)未按期支付工程款，影響正常施工的；
(5)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加建設(shè)項(xiàng)目；
(6)同意順延工期的'其他情況。
(7)無(wú)故遲收或懶收；
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的，工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開(kāi)工或無(wú)故停工而影響工期的，工期不予順延；
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
(3)乙方在施工過(guò)程中違反安全操作規(guī)范，造成人身傷害的，由乙方負(fù)責(zé)；
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償；
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔(dān)..
(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行，另一方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，責(zé)任方應(yīng)賠償另一方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。
第十條設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收協(xié)議
10.1乙方設(shè)計(jì)人員完成的施工圖必須在約定時(shí)間內(nèi)與甲方共同審核，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工..
10.2乙方必須嚴(yán)格按照甲方批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行施工(安裝)..
10.3在施工過(guò)程中，甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或減少項(xiàng)目的原因、項(xiàng)目地點(diǎn)、時(shí)間和材料等。根據(jù)變更要求，乙方應(yīng)盡快向甲方提交因變更、增加或減少費(fèi)用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費(fèi)用損失而采取的措施清單，并向甲方報(bào)告..甲方應(yīng)在收到報(bào)告后兩天內(nèi)做出簽字回復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗(yàn)收前，乙方應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收期限為兩天。如甲方未能按時(shí)驗(yàn)收貨物，乙方可在自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱藏記錄，甲方應(yīng)認(rèn)可乙方的自檢結(jié)果..
10.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到通知后的日內(nèi)接受貨物，并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時(shí)間內(nèi)接受檢驗(yàn)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方，并另行確定驗(yàn)收日期；否則，視為甲方通過(guò)檢驗(yàn)。如另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)確認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
10.6如雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住，視為合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)..
第十一條“工程預(yù)算報(bào)價(jià)表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認(rèn)，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式
因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；也可以由東莞裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解；協(xié)商或者調(diào)解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補(bǔ)充規(guī)定
13.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后，本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后生效，履行完畢后自動(dòng)終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權(quán)代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
裝飾工程合同7
發(fā)包人(甲方)： 承包人(乙方)：
工程項(xiàng)目：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。甲方裝飾住房系合法居住。
2。工程地址：
3。居室規(guī)格： 。
4。工程內(nèi)容：施工圖。
5。工程開(kāi)、竣工日期： 年 月 日開(kāi)工， 年 月 日竣工，工程總天數(shù)： 天
第二條：工程價(jià)款
大寫(xiě)(￥元)。
第三條：質(zhì)量要求
1工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認(rèn)可。
2施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
3凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第四條：材料供應(yīng)
1乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的'裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。
2乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。
2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
第六條：工程工期
1如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
第七條：工程驗(yàn)收
1工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
2乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
第八條：其它
1本合同雙方蓋章簽字后生效。
2補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：(簽章) 乙方：(簽章)
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同8
甲方（全稱(chēng)）：上海市第五建筑有限公司
乙方（全稱(chēng)）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《上海市建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程實(shí)際，為明確雙方的責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲，乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：
1.2 工程地點(diǎn)：
1.3 承包范圍及內(nèi)容：
1.4 建筑面積：
1.5 甲方視需要，可對(duì)乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對(duì)乙方承包范圍內(nèi)的某一分項(xiàng)，某一產(chǎn)品，半成品材料等另行指定施工單位或供應(yīng)商。乙方應(yīng)無(wú)條件接受，也不因此作為對(duì)其余項(xiàng)目合同單價(jià)和總價(jià)作出調(diào)整的理由。
1.6 承包方式：本工程采用"包工料機(jī)消耗，包工期，包質(zhì)量，包安全，包文明施工，包環(huán)境保護(hù)，包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內(nèi)容，包甲方對(duì)業(yè)主的'承諾和業(yè)主對(duì)甲方所作的規(guī)定，約束等"的包干方式，全面負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門(mén)和社區(qū)地方關(guān)系。
合同工期
2.1 乙方接甲方進(jìn)場(chǎng)通知后 日內(nèi)做好施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。
2.2 合同工期：本工程于 年 月 日開(kāi)工，
至 年 月 日竣工，共 個(gè)日歷天。
2.3 工期延誤時(shí)，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價(jià)的 計(jì)算，按天累計(jì)。
第三條 質(zhì)量
3.1 本工程質(zhì)量等級(jí)為 。
3.2 質(zhì)量達(dá)不到要求時(shí)，乙方須向甲方支付違約金，違約金為 。
3.3 本工程質(zhì)量必須通過(guò)甲方，業(yè)主，監(jiān)理，質(zhì)監(jiān)站的驗(yàn)收和確認(rèn)。
3.4 乙方必須嚴(yán)格按本工程的施工圖紙，設(shè)計(jì)說(shuō)明，設(shè)計(jì)變更，技術(shù)核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國(guó)家，地方頒發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求組織施工。隨時(shí)接受甲方，監(jiān)理，業(yè)主的檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
3.5 乙方如達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量等級(jí)，甲方有權(quán)責(zé)成乙方進(jìn)行返工，由此造成的一切工期，經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額承擔(dān)。如乙方達(dá)不到約定的質(zhì)量等級(jí)，由此造成的業(yè)主罰款全由乙方全額承擔(dān)。
3.6 乙方在施工中發(fā)生一般質(zhì)量事故，由甲方提出處理方案，經(jīng)建設(shè)單位同意后，由乙方負(fù)責(zé)處理，處理結(jié)果由甲方報(bào)送政府有關(guān)部門(mén)；發(fā)生重大質(zhì)量事故，必須按政府規(guī)定的處理辦法進(jìn)行處理，同時(shí)承擔(dān)因此產(chǎn)生的責(zé)任。
3.7 甲方為維護(hù)自身的聲譽(yù)，品牌，形象，將對(duì)本工程質(zhì)量進(jìn)行不定期的巡查，在巡查過(guò)程中發(fā)出的質(zhì)量整改通知書(shū)乙方必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)整改完畢，發(fā)出的對(duì)乙方的罰款通知，須說(shuō)明罰款理由并由乙方全額承擔(dān)，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條 環(huán)境安全標(biāo)化
4.1 本工程乙方現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求為：建立現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系，通過(guò)安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證并達(dá)到"上海市標(biāo)化工地"標(biāo)準(zhǔn)要求，并承擔(dān)安全貫標(biāo)，一體化貫標(biāo)和上級(jí)部門(mén)各種檢查和罰款所發(fā)生的費(fèi)用。如達(dá)不到以上標(biāo)準(zhǔn)，甲方將對(duì)乙方進(jìn)行合同總價(jià) %的罰款。
裝飾工程合同9
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上甲方將工程委托乙方設(shè)計(jì)，并達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、工程項(xiàng)目性質(zhì)：工程建筑面積：
第二條：設(shè)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)范圍
乙方應(yīng)根據(jù)甲方之要求與規(guī)定準(zhǔn)備必需之設(shè)計(jì)與圖樣，以利本工程之進(jìn)行。設(shè)計(jì)期間包含三個(gè)階段，即平面方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、深化施工圖設(shè)計(jì)。
第三條：設(shè)計(jì)周期
1、合同簽訂生效后供平面設(shè)計(jì)方案及風(fēng)格示意圖，交由甲方審定確認(rèn)。
2、甲方確認(rèn)平面方案后，乙方必須按照甲方要求進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì)，即提供主要空間效果圖，設(shè)計(jì)時(shí)間為工作日(不包括休息日)，交圖時(shí)間為
3、甲方確認(rèn)效果圖方案后，乙方完成深化施工圖設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)時(shí)間為工作日(不包括休息日)在設(shè)計(jì)完成后，甲方有不滿(mǎn)意的地方可要求設(shè)計(jì)師做局部調(diào)整。
第三條：設(shè)計(jì)費(fèi)用
屋頂花園設(shè)計(jì)費(fèi)按元/m收取
面積為m，按圖紙實(shí)際建筑面積。
設(shè)計(jì)費(fèi)為：人民幣(大寫(xiě))元效果圖按元/張，需制作張，費(fèi)用為：元
第四條：付款方式
1、量房之前，甲方須交納定金(定金按1000元/100m2收取，不足100m2的按100m2收取。包含在設(shè)計(jì)費(fèi)用內(nèi))。乙方去甲方待裝修項(xiàng)目實(shí)地量房。
2、設(shè)計(jì)合同簽訂后，即付清設(shè)計(jì)費(fèi)。附：長(zhǎng)沙市區(qū)以外的客戶(hù)需交納遠(yuǎn)征費(fèi)。
3、因甲方原因未能按合同約定付款，乙方有權(quán)利停止目前的設(shè)計(jì)內(nèi)容。
第五條：甲方工作
1、甲方向乙方提供原建筑平面圖及施工結(jié)構(gòu)圖(要求尺寸準(zhǔn)確)，甲方確認(rèn)方案的時(shí)間不計(jì)入乙方的設(shè)計(jì)時(shí)間。以不影響設(shè)計(jì)。
2、甲方提供便利條件給乙方了解測(cè)量施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方配合乙方所需其他有關(guān)資料。甲方提出具體的設(shè)計(jì)要求。
第六條：乙方工作
乙方負(fù)責(zé)了解施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境。乙方根據(jù)甲方要求提供全套設(shè)計(jì)方案資料施工中出現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題，如需更改方案。設(shè)計(jì)師必須在三天內(nèi)將更改后的圖紙交與甲方確認(rèn)。工程木工骨架完成時(shí)，設(shè)計(jì)師必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)中期驗(yàn)收。
第七條：設(shè)計(jì)變更
因現(xiàn)場(chǎng)或外界原因，甲方要求改變?cè)O(shè)計(jì)方案，必須經(jīng)乙方同意并簽字認(rèn)可。否則乙方不負(fù)責(zé)裝飾效果及安全責(zé)任。
第八條：材料質(zhì)量與采購(gòu)
甲方應(yīng)嚴(yán)格按照乙方設(shè)計(jì)所指定的材料進(jìn)行施工，甲方要求改變的施工材料，必須乙方同意并他簽字認(rèn)可，否則乙方不負(fù)責(zé)裝飾效果及安全責(zé)任。
第九條：
雙方責(zé)任甲方施工進(jìn)場(chǎng)時(shí)乙方負(fù)責(zé)向施工方做設(shè)計(jì)交底。乙方負(fù)責(zé)甲方工程后期整體配飾工作的'指導(dǎo)。
1、甲方不得要求乙方設(shè)計(jì)師違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。乙方設(shè)計(jì)師應(yīng)按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及甲方提出的設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)，按合同規(guī)定的時(shí)間要求提交設(shè)計(jì)圖紙，并對(duì)其負(fù)責(zé)。由于設(shè)計(jì)師的自身原因，延誤了按本合同規(guī)定的交付圖紙時(shí)間，延誤一天按1‰罰款。(由于甲方平面設(shè)計(jì)方案調(diào)整而耽誤的時(shí)間不予計(jì)入)
2、簽訂本設(shè)計(jì)合同后，設(shè)計(jì)費(fèi)不予退還。
第十條：
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效
第十一條：
以上未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
________年____月____日
裝飾工程合同10
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：______________________________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：______________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《_____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn)：____區(qū)(縣)______路______弄(村)______號(hào)____樓______室。
3.住房結(jié)構(gòu)：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款：￥________元，大寫(xiě)(人民幣)：__________其中：
材料費(fèi)：____________，人工費(fèi)：____________
管理費(fèi)：____________，設(shè)計(jì)費(fèi)：____________
垃圾清運(yùn)費(fèi)：____________，稅金(3.41%)：________，其他費(fèi)用：__________
經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7.工期：自______年______月______日開(kāi)工，至______年______月______日竣工，工期______天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》略。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《主材料報(bào)價(jià)單》略。
3.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由______方設(shè)計(jì)施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5.在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件略)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗(yàn)收。甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》略)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。
1.工程結(jié)算：詳見(jiàn)附件六《工程結(jié)算單》略。
2.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七略)，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
3.雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開(kāi)具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)
1.甲方工作：
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明________份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線(xiàn)，負(fù)責(zé)到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2.乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線(xiàn)。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的`損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，可向_____市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門(mén)或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁______人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款______%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：_____________________________________________________________
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：____________
委托代理人：____________ 法定代表人：______________
住址：__________________ 地址：____________________
電話(huà)：__________________ 電話(huà)：____________________
郵編：__________________ 郵編：____________________
簽訂日期：______________
簽訂地點(diǎn)：______________
裝飾工程合同11
建設(shè)單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好協(xié)作工作，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成裝修任務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽訂以下合同，以便共同遵守。
一、工程名稱(chēng)、地點(diǎn)：
二、工程內(nèi)容：
三、合同價(jià)款：
四、工程期限：
五、甲方要求：
1、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給其他公司。
2、乙方提供的材料要符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
六、施工內(nèi)容
1、乙方在組織施工中堅(jiān)持“顧客至上，質(zhì)量第一”的方針，根據(jù)甲方的要求對(duì)施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。
2、在組織施工中，嚴(yán)格按圖紙施工，在設(shè)計(jì)方案總體效果不變的前提下，經(jīng)雙方協(xié)商，只可以對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行微調(diào)。(以預(yù)算單價(jià)為依據(jù)，設(shè)計(jì)變更時(shí)，增減部分經(jīng)雙方認(rèn)可，最后按實(shí)際工程量列為決算)
3、在施工過(guò)程中，乙方應(yīng)為甲方設(shè)想，盡量不為甲方增加麻煩。
4、甲乙雙方在簽訂合同后，工程預(yù)算單價(jià)與決算中的單價(jià)甲乙雙方不得擅自更改。
5、在施工過(guò)程中，如有增減項(xiàng)目，按預(yù)算單價(jià)、實(shí)際工程量列入決算。
七、工程驗(yàn)收
1、整體工程完工后，甲乙雙方應(yīng)在三天內(nèi)移交接管完畢，乙方應(yīng)提供所有竣工手續(xù)，否則甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收，逾期驗(yàn)收造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收時(shí)間，待甲方會(huì)同設(shè)計(jì)、設(shè)備供應(yīng)單位及工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)等進(jìn)行驗(yàn)收，取得竣工合格資料、數(shù)據(jù)和憑證后，視為竣工驗(yàn)收完畢。
2、依據(jù)所附圖紙和預(yù)算。
八、付款方式：
1、合同簽訂后，甲方先付給乙方工程款的`20%用于材料進(jìn)場(chǎng)，即人民幣(大寫(xiě))整。在工程過(guò)大半(即泥工、木工結(jié)束，油漆開(kāi)工)，甲方再付工程款的30%，即人民幣(大寫(xiě))-----整。工程竣工驗(yàn)收后，甲方付給乙方工程款的40%，即人民幣(大寫(xiě))---整。剩余10%的價(jià)款作為質(zhì)保金，在保修期內(nèi)，工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)違約行為，甲方再行支付給乙方。
2、甲方無(wú)正當(dāng)理由不得拖欠相應(yīng)款項(xiàng)，如逾期不付，甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
九、工程質(zhì)量
1、乙方確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量保修期為兩年，自本工程竣工驗(yàn)收合格后，雙方在工程保修單上簽字之日開(kāi)始起算。遇有工程需要維修，甲方電話(huà)通知，乙方在接到電話(huà)后五個(gè)小時(shí)內(nèi)趕至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行維修的，甲方可另行找他方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
十、違約責(zé)任
1、因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方在七日之內(nèi)進(jìn)行修理或者返工，修理費(fèi)或者返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不順延。
2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應(yīng)賠償給甲方叁仟元。
3、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線(xiàn)和設(shè)施，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款等)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4、乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的，應(yīng)按材料、設(shè)備款的雙倍賠償甲方。
5、由于甲方原因造成的延期開(kāi)工或者中途停工，乙方可以順延工程竣工日期;由于乙方原因造成的延期開(kāi)工或者中途停工，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。
6、甲方未按合同約定按期支付款項(xiàng)，每逾期一天，甲方應(yīng)按同期貸款利息的雙倍進(jìn)行賠償，工期相應(yīng)順延。
7、工程為辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或者擅自入住，由此造成無(wú)法驗(yàn)收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)，。
8、乙方有任何違約行為，甲方以書(shū)面的形式通知乙方在三日內(nèi)加以改正，乙方不改正的，甲方單方解除合同，由此造成的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
十一、糾紛處理及合同變更和解除
1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可以向消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)或者裝飾裝修行業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院起訴。
2、合同生效后，雙方必須嚴(yán)格共同遵守。任何一方需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款15%支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。
3、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理，清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，并由責(zé)任方按合同總價(jià)款15%賠償，解除本合同。
4、如在施工過(guò)程中有國(guó)家政策性條款的變更，即本合同相應(yīng)的發(fā)生變更。
十二、其他事項(xiàng)
1、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。乙方在施工中發(fā)生的安全事故(包括施工員及其他任何第三方發(fā)生的)，一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)，施工人員和設(shè)備必須在七日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。乙方應(yīng)對(duì)該單位工程的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，應(yīng)做好設(shè)備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護(hù)工作至驗(yàn)收交付甲方時(shí)為止。
2、本合同附件含：預(yù)算一份、效果圖一份和施工圖一套，為本合同的組成部分，具有同等效力。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，在雙方簽字并加蓋公章后生效。
甲方(簽字蓋章)：乙方(簽字蓋章)：
聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：
日期：
裝飾工程合同12
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
委托代理人(或甲方代表)：
單位：
住所地址：
聯(lián)系電話(huà)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
住所地址：
聯(lián)系電話(huà)：
簽訂日期：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、建設(shè)部關(guān)于《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方發(fā)包的住宅裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1．1工程地點(diǎn)：
1．2 工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表二：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)；
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料(見(jiàn)附表一：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附表二：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)；
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見(jiàn)附表一：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1．3工程期限 天
開(kāi)工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1．4 合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為 (人民幣) 元，金額大寫(xiě)：
第二條 工程設(shè)計(jì)（略）
第三條 甲方工作
3．1 委派xx為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對(duì)工程的意見(jiàn)均需通過(guò)甲方代表與乙方接洽；
3．2 開(kāi)工前 天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明 份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
3．3 負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用，并負(fù)責(zé)相應(yīng)費(fèi)用；
3．4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的`關(guān)系；協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；
3．5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用(見(jiàn)附件：住宅建筑結(jié)構(gòu)及管線(xiàn)拆改申請(qǐng)書(shū))；
3．6 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等工作。
第四條 乙方工作
4．1 委派 為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4．2 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火、安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
4．3 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
4．4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔，做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4．5 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4．6 工程施工至竣工之日止，嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》執(zhí)行。
第五條 工程變更
工程項(xiàng)目及做法如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書(shū)面變更單，支付增減項(xiàng)目?jī)r(jià)差后再施工，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)附表五：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)；給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
第六條 材料供應(yīng)
6．1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)(見(jiàn)附表一：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成質(zhì)量問(wèn)題或損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6．2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表二：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，雙方共同驗(yàn)收；乙方提供的材料、設(shè)備必須按照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的關(guān)于《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)的對(duì)材料設(shè)備的質(zhì)量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用，對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條 工期
7．1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更；
(2)不可抗力；
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7．2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，支付乙方趕工費(fèi)并簽訂工期變更協(xié)議。
7．3 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。甲方未按期支付工程價(jià)款，合同工期相應(yīng)順延。
7．4 因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程施工質(zhì)量按下列第 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
(1)以施工圖紙、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容和國(guó)家頒布實(shí)施的gb50210—XX《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》為準(zhǔn)。
(2)雙方約定：
1．施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由 部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，認(rèn)證所需費(fèi)用采勸誰(shuí)提出誰(shuí)墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證，工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)；工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2．木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務(wù)提醒甲方。
裝飾工程合同13
工程地址
工程造價(jià)
發(fā)包方（甲方）
承包方（乙方）
河南省建設(shè)廳監(jiān)制
家庭居室裝飾裝修工程施工合同
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同主要內(nèi)容：
1、甲方將自己位于區(qū)（縣）小區(qū)（街道）樓門(mén)號(hào)室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(jià)（大寫(xiě)）：
其中設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫(xiě)）：
3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時(shí)間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開(kāi)工日前三天60%第三次工程日期過(guò)半35%第四次驗(yàn)收合格三日內(nèi)5%5、工程保修期：一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)（附表一）。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見(jiàn)材料設(shè)備表（附表二）。
10、工藝做法詳見(jiàn)工藝質(zhì)量說(shuō)明（附表三）。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。
9、獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
�。�1）由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的`損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價(jià)款的1‰支付滯納金。
�。�2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費(fèi)用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
�。�3）甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
�。�4）未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
（5）未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
�。�6）因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10、爭(zhēng)議或糾紛處理
�。�1）本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
（2）當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
�。�2）本合同履行完成后自動(dòng)終止。簽字（章）生效。
13、附件
�。�1）施工圖紙（含家俱圖紙）或作法說(shuō)明
�。�2）工程預(yù)算書(shū)（附表一）
�。�3）甲方提供材料、設(shè)備清單（附表二）
�。�4）工藝及質(zhì)量說(shuō)明（附表三，應(yīng)注明材料的型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）
（5）設(shè)計(jì)變更單（附表四）
�。�6）工程驗(yàn)收單（附表五）
（7）工程結(jié)算單（附表六）
�。�8）工程保修單（附表七）
�。�9）其他甲方：
代表人：
家庭地址：
郵政編碼：簽章：
電話(huà)：年月日
乙方：
法人代表：
代理人：
單位地址：簽章：
郵政編碼：
年月日
電話(huà)：4）由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
裝飾工程合同14
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)法律規(guī)定，簽訂本裝飾、裝修合同，具體條款如下：
一、工程基本情況：
1、工程名稱(chēng)：
2、地點(diǎn)：
3、承包范圍：
4、承包方式：大包，包工、包料。乙方全部墊資施工。
5、承包內(nèi)容：
6、工期：
7、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
8、工程造價(jià)：
二、施工、驗(yàn)收、付款
1、乙方及施工人員具有相應(yīng)資質(zhì)，本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，部分工程可以分包，分包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)，分包應(yīng)征求甲方意見(jiàn)。
2、乙方按甲方提供圖紙施工，甲方聘請(qǐng)監(jiān)理公司監(jiān)理工程。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、付款方式：甲方開(kāi)據(jù)結(jié)算單之前甲方不預(yù)付任何費(fèi)用，甲方開(kāi)據(jù)結(jié)算單后付百分之 即 元。 下余的百分之 即 元作為質(zhì)量保證金，一年后，質(zhì)量不出現(xiàn)問(wèn)題甲方付給乙方。
5、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字。
三、違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的`約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失，未造成損失的，應(yīng)支付合同總價(jià)的5%為違約金；
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；
4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金；
5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工或修理，費(fèi)用乙方承擔(dān)，工期不予順延；
6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金；
四、其他具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，并堆放到政府部門(mén)允許堆放的地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用。
2、乙方及分包商施工期間發(fā)生的支出、工傷賠償、相關(guān)單位收費(fèi)、處罰等產(chǎn)生的稅、費(fèi)甲方不承擔(dān)責(zé)任，結(jié)合實(shí)際情況由乙方和分包商承擔(dān)
3、本合同簽字后3日內(nèi)，乙方向甲方提供可行性施工方案及報(bào)價(jià)，由甲方進(jìn)行確認(rèn)后方可施工。
五、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，承擔(dān)違約責(zé)任并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
六、合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第__________種方式解決：
1、向甲方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
2、向合同簽訂地人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
裝飾工程合同15
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
地址：
法人代表：
聯(lián)系電話(huà)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
地址：
法人代表：
聯(lián)系電話(huà)：
工程負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話(huà)：
依照《合同法》、《建筑法和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》，遵循公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，簽訂本合同共同信守。
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)：綿市部龍門(mén)鎮(zhèn)中脊村、實(shí)有面積按租賃合同實(shí)測(cè)為準(zhǔn)。
2、工程造價(jià)：約 仟萬(wàn)、按09省建定領(lǐng)取費(fèi)，按一級(jí)企業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，結(jié)合地材調(diào)差(最終以實(shí)際結(jié)算審計(jì)為準(zhǔn))。
3、工程承包方式：議標(biāo)、雙方商定由乙方包工包全部材料和設(shè)備。
4、有效工期六個(gè)月。開(kāi)工日期：由雙方具體商定，以甲方書(shū)面通知入場(chǎng)為準(zhǔn)計(jì)算工期。
5、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：藝術(shù)品博物館：中國(guó)詩(shī)歌節(jié)陳列館，川劇臉譜服裝陳列館、書(shū)畫(huà)展廳、影樓、茶莊、客棧、家俱、小商品、游樂(lè)園、餐飲娛樂(lè)服務(wù)業(yè)等。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：
1、乙方提供的材料：報(bào)價(jià)單需注明品質(zhì)、單價(jià)以現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽字為準(zhǔn)，詳見(jiàn)付附表(注明品牌、規(guī)格、質(zhì)量)。
2、乙方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備、均應(yīng)用于本項(xiàng)目的裝飾，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由甲方委托設(shè)計(jì)。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4、在施工過(guò)程中，用戶(hù)叫甲方提出設(shè)計(jì)修改及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)。
5、工程驗(yàn)收：甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，保管好施工日志。
6、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承擔(dān)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
甲方提供的`施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消護(hù)措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，雙方即時(shí)配合職能部門(mén)處理。
五、其它事項(xiàng)：
1、甲方工作：
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工前十天，向乙方提供施工設(shè)計(jì)圖紙(方案圖)光盤(pán)，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)，作好水電起止記錄。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)，增減工程量以用戶(hù)意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(4)甲方應(yīng)指派兩人為駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，作好記錄簽字。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決相關(guān)問(wèn)題。對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，甲方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底在入場(chǎng)前，編制好施工方案，提交績(jī)信標(biāo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)書(shū)和商務(wù)標(biāo)書(shū)。
(2)未經(jīng)甲方同意和所在地物業(yè)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線(xiàn)。
六、關(guān)于工程款價(jià)款結(jié)算及裝修項(xiàng)目履約金的交納與退還的約定：
(1)工程款付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)后，三日內(nèi)甲方向乙方支付工程起動(dòng)資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計(jì)價(jià)后，下月五號(hào)前支付80%的工程款，如到時(shí)甲方不能支付工程款，乙方有權(quán)停工并結(jié)算所有工程款后，立即退場(chǎng)。所造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)。全面竣工驗(yàn)收合格后三十日內(nèi)甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)息退還)。
(2)保證金交納與退還方式：簽約時(shí)乙方按總造價(jià)的3%支付該項(xiàng)目履約金。該履約金在工程量完成50%時(shí)，甲方退還乙方全額履約金。 注：
1、如工程施工發(fā)生項(xiàng)目或單價(jià)變更，各階段工程款應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2、工程保修期一年，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件五)，保修期從竣工驗(yàn)收前掌之日起算。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)按當(dāng)?shù)責(zé)o誤工標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)償乙方入場(chǎng)后因停工、窩工所造成的損失。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。
3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方必須在7日內(nèi)書(shū)面通知乙方進(jìn)場(chǎng)施工。如違約方7日內(nèi)不能進(jìn)場(chǎng)施工，違約方支付守約方合同總額5%的違約金。
4、若甲方強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
5、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式：
1、若履約中發(fā)生糾紛雙方協(xié)商解決，
2、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向綿陽(yáng)市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同。提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，雙方認(rèn)可后，并辦理終止合同手續(xù)結(jié)清費(fèi)用。
十、其他約定
1、合同不得轉(zhuǎn)包、分包
2、合同未盡事宜，雙方在實(shí)施時(shí)補(bǔ)充完善。
3、本合同經(jīng)雙方法人代表或法人委托人簽字生效，具有法律效力，同時(shí)進(jìn)行合同鑒證。
甲方單位：
負(fù)責(zé)人：
電話(huà)：
鑒證單位：
乙方單位：
負(fù)責(zé)人：
電話(huà)：
年 月 日
【裝飾工程合同】相關(guān)文章：
裝飾工程合同03-16
工程裝飾合同04-08
裝飾工程補(bǔ)充合同04-09
裝飾工程承攬合同03-31
住宅裝飾工程合同03-22
裝飾裝修工程合同03-13
裝飾工程合同精選15篇04-05
裝飾工程設(shè)計(jì)合同04-03
裝飾工程分包合同04-01
裝飾工程合同書(shū)04-07