解除施工合同
在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中，合同對(duì)我們的幫助越來(lái)越大，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的解除施工合同，希望能夠幫助到大家。
解除施工合同1
甲方： 法定代表人： 電話(huà)： 乙方： 授權(quán)代理人： 身份證號(hào)： 電話(huà)：
經(jīng)協(xié)商，雙方同意解除茶樓承包經(jīng)營(yíng)合同，并達(dá)成一致意見(jiàn)，為明確責(zé)任，保障雙方合法權(quán)益，特簽定本協(xié)議，以資共同遵守：
一、乙方于20xx年 月 日前將茶樓，建筑面積為633.79平方米，退回給甲方。
二、甲方向乙方支付提前解約違約金人民幣 元。
三、甲方同意向乙方支付補(bǔ)償金人民幣 元，用于補(bǔ)償乙方的損失。 四、乙方于20xx年12月支付的中央空調(diào)保養(yǎng)費(fèi)約人民幣 元，由甲乙雙方協(xié)商，甲方根據(jù)實(shí)際票據(jù)金額進(jìn)行分?jǐn)?元。
五、乙方添置2張全自動(dòng)麻將桌和一臺(tái)發(fā)電機(jī)，約人民幣10，000.00元，由甲方根據(jù)實(shí)際票據(jù)金額進(jìn)行分?jǐn)?元。
六、乙方第一年承包經(jīng)營(yíng)期間(20xx年6月1日——20xx年5月31日)的`費(fèi)用280，000.00元已經(jīng)交清，乙方實(shí)際使用11個(gè)月，甲方同意退還一個(gè)月的承包經(jīng)營(yíng)費(fèi)即人民幣23，333.00元。
七、乙方承包經(jīng)營(yíng)期間的水電費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、垃圾費(fèi)等所有費(fèi)用，由乙方自行結(jié)清，并提供相應(yīng)票據(jù)復(fù)印件。
八、甲乙雙方根據(jù)《物資交接清單》，對(duì)物業(yè)、設(shè)備、用具等有關(guān)費(fèi)用一次性交接完畢，上述物品在乙方使用過(guò)程中有損壞的，由甲方在乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)中扣除。
九、乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)扣除本協(xié)議第七、八款下的費(fèi)用后，仍有剩余的，由甲方于20xx年 月 日前一次性全部無(wú)息退還;乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)不足以抵扣本協(xié)議第七、八款費(fèi)用的，由乙方自行補(bǔ)足或者從甲方支付的補(bǔ)償款、違約金和承包經(jīng)營(yíng)費(fèi)中抵扣。
十、甲乙雙方于20xx年一次性結(jié)清所有款項(xiàng)，乙方搬離出茶樓，并將茶樓退還給甲方，承包經(jīng)營(yíng)合同于20xx年 月 日解除。 十一、承包經(jīng)營(yíng)合同解除后，雙方再無(wú)任何糾葛。
十二、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 《物資交接清單》作為本合同附件，與本協(xié)議有同等效力。
(以下無(wú)正文)
甲方(蓋章)：_________20xx年____月____日
乙方(蓋章)：_________20xx年____月____
解除施工合同2
甲方：
乙方：
丙方：
乙方于 20xx年 月 -- 日與 -----有限公司（甲方更名前公司） 簽訂了-----有限公司---項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》，包括本協(xié)議書(shū)前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)等合法有效文件（以下統(tǒng)稱(chēng)為“原合同”），現(xiàn)甲、乙、丙三方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等，包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容，由乙方負(fù)責(zé)自行解決，并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無(wú)償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料：乙方負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受，并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果，監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容（-------------等）工程造價(jià)：
1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢(xún)有限公司《-----公司--------造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價(jià)咨詢(xún)有限公司的審計(jì)結(jié)果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的`結(jié)算。
五、工程款支付：
1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款（含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬(wàn)元）按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn)，并按要求開(kāi)具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：
2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)----萬(wàn)元（小寫(xiě)：------元），由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。
2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成，并通過(guò)有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)驗(yàn)收后，支付至最終結(jié)算款95%（本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付，每月支付一半）；剩余5%為質(zhì)量保證金，保修期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算，余款無(wú)息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：
3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。
3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費(fèi)、鋼筋、資料完善等有關(guān)費(fèi)用---萬(wàn)元（小寫(xiě)：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時(shí)，乙方必須按甲方財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票，且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項(xiàng)工程款發(fā)票后才予支付后期各項(xiàng)工程款。
八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結(jié)算款一并無(wú)息返還。
九、乙方前期代付臨時(shí)場(chǎng)地租賃費(fèi)人民幣-----元（小寫(xiě)：----元）由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費(fèi)用人民幣-----元（小寫(xiě)：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例（即雙方各承擔(dān)一半）同工程結(jié)算款一并支付。
九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由-----工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān)，并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。
十、本協(xié)議書(shū)自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十一、本協(xié)議書(shū)一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監(jiān)理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
-----工程建設(shè)監(jiān)理中心 乙方（蓋章）：
有限公司（蓋章） 法定代表人（簽章）：
法定代表人： 委托代理人（簽章）：
委托代理人：簽訂時(shí)間：
解除施工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)實(shí)際情況，在平等協(xié)商，自愿互諒的基礎(chǔ)上，本于誠(chéng)信，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一、甲乙雙方同意解除__________年7月16日簽訂的《工程承包合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自協(xié)議解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對(duì)方的違約責(zé)任。
第二：_________________甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的.損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。
第三：_________________鑒于合同未能履行是由于客觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變遷造成的，甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經(jīng)交納的甲方施工管理費(fèi)16.5萬(wàn)元;待該工程施工完成計(jì)量結(jié)算后(__________年12月6日前)甲方退還乙方已交納甲方10萬(wàn)元履約保證金。
第四、甲乙雙方都保留通過(guò)訴訟解決本合同爭(zhēng)議的權(quán)利，在本協(xié)議生效后，如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù)，另一方有權(quán)尋求通過(guò)訴訟解決爭(zhēng)議。在訴訟過(guò)程中，本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)
_____年_____月____日_____年_____月____日
解除施工合同4
原告：______________男漢族_____________年__________月__________日出生
身份證：_____________
現(xiàn)住址：______________市__________區(qū)_______________街__________號(hào)院_____號(hào)樓_____單元_______________室電話(huà)：_____________
被告：______________男漢族_____________年__________月__________日
身份證：_____________
現(xiàn)住址：_________________縣_______________鄉(xiāng)_______________村_____組
電話(huà)：_____________
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬(wàn)陸千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。
3、本案訴訟費(fèi)全部由被告承擔(dān)。
訴訟理由：_________________
20xx年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的.__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價(jià)格每平方米140.00,面積按實(shí)際工程量計(jì)算。原告按照合同約定,當(dāng)日進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始施工并按時(shí)保質(zhì)的完成了工程。被告先后支付了叁萬(wàn)元工程款給原告后,其余工程款貳萬(wàn)陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無(wú)理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。
原告認(rèn)為,被告拒絕還款的行為已嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬(wàn)陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__________縣人民法院
具狀人：______________
__________-__________-__________
解除施工合同5
甲方：
乙方：
由于甲方對(duì)其發(fā)包的大連開(kāi)發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號(hào)的家裝工程項(xiàng)目現(xiàn)因甲方與乙方施工工隊(duì)發(fā)生材料搬運(yùn)費(fèi)的協(xié)商問(wèn)題，甲方不認(rèn)可乙方施工工隊(duì)提出的搬運(yùn)費(fèi)金額，使雙方簽定的施工合同無(wú)法得到有效的履行�，F(xiàn)應(yīng)甲方要求，解除雙方20xx年11月15日簽定的'《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書(shū)。
一、 工程概況：
1、工程地點(diǎn)：大連開(kāi)發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號(hào)。
2、工程內(nèi)容：房屋間數(shù)2室2廳；總建筑面積89平方米。
3、承包范圍：室內(nèi)裝飾裝修。
4、工程造價(jià)： 元（大寫(xiě)）： 元。
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方同意解除20xx年11月15日簽訂的大連開(kāi)發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。
2、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢(shì)變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費(fèi)用。
4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預(yù)付工程款共計(jì)：201000元（大寫(xiě)）貳拾萬(wàn)零壹仟元整。
本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式 份，由雙方各收?qǐng)?zhí) 份。
甲 方： 乙 方：
年月 日
解除施工合同6
甲方：_________________
乙方：_________________
由于甲方對(duì)其小區(qū)號(hào)的家裝工程項(xiàng)目現(xiàn)因甲方，使雙方簽定的施工合同無(wú)法得到有效的履行�，F(xiàn)應(yīng)甲方要求，解除雙方簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書(shū)。
一、工程概況：_________________
1、工程地點(diǎn)：_________________小區(qū)號(hào)。
2、工程內(nèi)容：_________________房屋間數(shù)室廳；總建筑面積平方米。
3、承包范圍：_________________室內(nèi)裝飾裝修。
4、工程造價(jià)元（大寫(xiě)）：_________________元。
二、協(xié)議內(nèi)容：_________________
1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區(qū)號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的.違約等責(zé)任。
2、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢(shì)變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費(fèi)用。
4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預(yù)付工程款共計(jì)：_________________元（大寫(xiě)）。本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。
協(xié)議書(shū)一式份，由雙方各收?qǐng)?zhí)份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
解除施工合同7
甲方：XXX等3家
乙方：XXX
甲、乙雙方于20xx年10月4日分別簽訂了豐都縣峽南溪村花地堡移民安置房(豐都縣新縣城新綠州外側(cè)熊昌東等73人移民安置住宅樓4單元工程)建設(shè)工程施工合同(3份合同)，占地總面積243平方米，乙方簽訂合同后至20xx年3月12日截止，完成了部分工程量，現(xiàn)由于多種原因雙方自愿解除原施工合同，現(xiàn)經(jīng)豐都縣三合街道辦事處濱江西路居委會(huì)王書(shū)記、何主任調(diào)解達(dá)成如下協(xié)議：
1、甲方要求收回該工程，乙方同意甲方收回，原簽訂的工程承包合同(3份)同時(shí)作廢。
2、簽訂解除合同時(shí)甲方一次性支付給乙方前期工程人工工資、機(jī)械設(shè)備、水電費(fèi)、材料等一切所有費(fèi)用共計(jì)80000元(大寫(xiě)：捌萬(wàn)元整)，乙方放棄其它一切權(quán)利。
3、簽訂解除合同后，乙方在3日內(nèi)退出施工現(xiàn)場(chǎng)，并將施工現(xiàn)場(chǎng)交給甲方。
4、在解除合同后乙方前期工程所該的債務(wù)由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
5、本協(xié)議一式五份，雙方簽字生效，任何一方違約，付守約方違約金3萬(wàn)元(大寫(xiě)：叁萬(wàn)元)。
甲方： 乙方：
調(diào)解人：
年月 日
解除施工合同8
甲方：____________
乙方：____________
甲、乙雙方于______年______月______日分別簽訂了豐都縣峽南溪村花地堡移民安置房(豐都縣新縣城新綠州外側(cè)熊昌東等73人移民安置住宅樓4單元工程)建設(shè)工程施工合同(3份合同)，占地總面積243平方米，乙方簽訂合同后至______年______月______日截止，完成了部分工程量，現(xiàn)由于多種原因雙方自愿解除原施工合同，現(xiàn)經(jīng)豐都縣三合街道辦事處濱江西路居委會(huì)王書(shū)記、何主任調(diào)解達(dá)成如下協(xié)議：
1、甲方要求收回該工程，乙方同意甲方收回，原簽訂的工程承包合同(3份)同時(shí)作廢。
2、簽訂解除合同時(shí)甲方一次性支付給乙方前期工程人工工資、機(jī)械設(shè)備、水電費(fèi)、材料等一切所有費(fèi)用共計(jì)___元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)元整)，乙方放棄其它一切權(quán)利。
3、簽訂解除合同后，乙方在3日內(nèi)退出施工現(xiàn)場(chǎng)，并將施工現(xiàn)場(chǎng)交給甲方。
4、在解除合同后乙方前期工程所該的債務(wù)由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
5、本協(xié)議一式五份，雙方簽字生效，任何一方違約，付守約方違約金______萬(wàn)元(大寫(xiě)：______萬(wàn)元)。
甲方：
乙方：
調(diào)解人：
___年___月___日
解除施工合同9
甲方：
法定代表人：
電話(huà)：
乙方：
授權(quán)代理人：
身份證號(hào)：
電話(huà)：
經(jīng)協(xié)商，雙方同意解除茶樓承包經(jīng)營(yíng)合同，并達(dá)成一致意見(jiàn)，為明確責(zé)任，保障雙方合法權(quán)益，特簽定本協(xié)議，以資共同遵守：
一、乙方于_____年___月___日前將茶樓，建筑面積為633.79平方米，退回給甲方。
二、甲方向乙方支付提前解約違約金人民幣_(tái)__元。
三、甲方同意向乙方支付補(bǔ)償金人民幣_(tái)__元，用于補(bǔ)償乙方的損失。
四、乙方于______年______月支付的中央空調(diào)保養(yǎng)費(fèi)約人民幣_(tái)_____元，由甲乙雙方協(xié)商，甲方根據(jù)實(shí)際票據(jù)金額進(jìn)行分?jǐn)俖__元。
五、乙方添置2張全自動(dòng)麻將桌和一臺(tái)發(fā)電機(jī)，約人民幣10，000.00元，由甲方根據(jù)實(shí)際票據(jù)金額進(jìn)行分?jǐn)俖__元。
六、乙方第一年承包經(jīng)營(yíng)期間(___年___月___日——___年___月___日)的費(fèi)用280，000.00元已經(jīng)交清，乙方實(shí)際使用11個(gè)月，甲方同意退還一個(gè)月的承包經(jīng)營(yíng)費(fèi)即人民幣23，333.00元。
七、乙方承包經(jīng)營(yíng)期間的水電費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、垃圾費(fèi)等所有費(fèi)用，由乙方自行結(jié)清，并提供相應(yīng)票據(jù)復(fù)印件。
八、甲乙雙方根據(jù)《物資交接清單》，對(duì)物業(yè)、設(shè)備、用具等有關(guān)費(fèi)用一次性交接完畢，上述物品在乙方使用過(guò)程中有損壞的，由甲方在乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)中扣除。
九、乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)扣除本協(xié)議第七、八款下的費(fèi)用后，仍有剩余的，由甲方于___年___月___日前一次性全部無(wú)息退還;乙方繳納的'押金(人民幣50，000.00元)不足以抵扣本協(xié)議第七、八款費(fèi)用的，由乙方自行補(bǔ)足或者從甲方支付的補(bǔ)償款、違約金和承包經(jīng)營(yíng)費(fèi)中抵扣。
十、甲乙雙方于______年一次性結(jié)清所有款項(xiàng)，乙方搬離出茶樓，并將茶樓退還給甲方，承包經(jīng)營(yíng)合同于___年___月___日解除。
十一、承包經(jīng)營(yíng)合同解除后，雙方再無(wú)任何糾葛。
十二、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 《物資交接清單》作為本合同附件，與本協(xié)議有同等效力。
甲方(蓋章)：_________
______年____月____日
乙方(蓋章)：_________
______年____月____
解除施工合同10
甲方： XXX
乙方： 上海XX室內(nèi)外設(shè)計(jì)裝潢有限公司
依照《中華人民共和國(guó)合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就該XX路XX弄XX號(hào)XXX室裝修施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
一、 工程概況：
1、工程地點(diǎn)：2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工
3、工程造價(jià)：元（大寫(xiě)）
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號(hào)XXX室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款20xx元。
3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款等費(fèi)用合計(jì)：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的`違約等責(zé)任。
5、乙方應(yīng)收費(fèi)用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請(qǐng)他人處理，并拒付垃圾清運(yùn)費(fèi)。
本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式 貳份，由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。 傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲 方：乙 方：
全權(quán)授權(quán)代表：
全權(quán)授權(quán)代表：
年月日年 月 日
解除施工合同11
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問(wèn)題的原則，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議：_________________
一、經(jīng)雙方核實(shí)，截止目前乙方共完成工程總價(jià)款_____萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì)，截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)______萬(wàn)元，該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用，對(duì)此乙方無(wú)任何異議，乙方不再提出其他費(fèi)用要求。
三、項(xiàng)目施工過(guò)程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元（含代付工程料款萬(wàn)元），詳見(jiàn)附表2已支付費(fèi)用清單�，F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬(wàn)元，至此欠款全部付清，雙方再無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的`工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后，乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________（蓋章）乙方：_________________（蓋章）
法人代表：_________________（蓋章）法人代表：_________________（蓋章）
________年____月____日________年____月____日
解除施工合同12
甲方：
乙方：
甲方與乙方原于________年________月________日簽訂的，經(jīng)雙方協(xié)商就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程劃線(xiàn)
甲、乙雙方安排相關(guān)工作人員于已施工的項(xiàng)目工程內(nèi)容進(jìn)行劃線(xiàn)，擬定于________年________月________日劃線(xiàn)結(jié)束。
二、工程資料
乙方按照劃線(xiàn)的已完工程內(nèi)容，完善相應(yīng)的工程資料，將已完工程完整工程資料經(jīng)監(jiān)理單位、單位審核同意并簽字齊全后于________________年________月________日前上報(bào)甲方相關(guān)部門(mén)，經(jīng)甲方相關(guān)單位審核同意書(shū)面簽字后視為資料移交。
三、工程量確認(rèn)
1、對(duì)于乙方已完工工程內(nèi)容經(jīng)甲、乙雙方書(shū)面確認(rèn)及監(jiān)理、業(yè)主單位認(rèn)可且對(duì)質(zhì)量等其他方面無(wú)異議的工程量予以確認(rèn)；
2、甲方或監(jiān)理單位認(rèn)為已完工程量中存在質(zhì)量等其他方面問(wèn)題需要修復(fù)的內(nèi)容，乙方應(yīng)在及甲方驗(yàn)收，在乙方修復(fù)后經(jīng)雙方及監(jiān)理單位認(rèn)可且對(duì)質(zhì)量等其他方面無(wú)異議的工程量，對(duì)該工程量予以確認(rèn)；
3、對(duì)于雙方劃線(xiàn)范圍內(nèi)乙方未完工的內(nèi)容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相關(guān)施工準(zhǔn)備工作的內(nèi)容），經(jīng)甲、乙雙方書(shū)面確認(rèn)后，乙方負(fù)責(zé)完成后續(xù)工程施工事宜，乙方應(yīng)在天內(nèi)完成后續(xù)工程施工。待工程完工后，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)該工程質(zhì)量等其他方面無(wú)異議，甲方對(duì)該工程量予以確認(rèn)；
4、上述乙方完成工程在質(zhì)保期內(nèi)（質(zhì)保期從整個(gè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起算），如業(yè)主方、監(jiān)理單位及相關(guān)驗(yàn)收單位認(rèn)為該工程有質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。在甲方通知乙方后，乙方應(yīng)按甲方通知內(nèi)容完成質(zhì)量修復(fù)責(zé)任。如乙方未按甲方通知進(jìn)行修復(fù)，則甲方有權(quán)自行修復(fù)或委托第三方進(jìn)行修復(fù)，由此所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)，如因此造成甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、在上述事項(xiàng)完成后乙方一周內(nèi)編制完整的工程結(jié)算書(shū)（一式三份）上報(bào)給甲方，甲方接到結(jié)算書(shū)后安排工作人員天內(nèi)給予審核結(jié)束。待雙方確認(rèn)后作為工程最終結(jié)算依據(jù)。該最終結(jié)算價(jià)款為甲方應(yīng)支付給乙方該項(xiàng)目的所有款項(xiàng)（包括但不限于工程價(jià)款、駐地建設(shè)、前期投入準(zhǔn)備工作等一切費(fèi)用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主張任何款項(xiàng)或責(zé)任。
四、結(jié)算價(jià)款支付
工程最終結(jié)算確認(rèn)后日內(nèi)，甲方支付乙方已完工程結(jié)算價(jià)款的，于天內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)款的內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)款的，于天內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)款的%。每次付款前，乙方應(yīng)向甲方提交甲方應(yīng)付款項(xiàng)%，金額的合規(guī)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)拒絕付款，由此所產(chǎn)生的一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
五、債務(wù)承擔(dān)
乙方承建該項(xiàng)目欠付的款項(xiàng)（包括但不限于乙方以自己名義或者乙方以甲方或甲方項(xiàng)目部名義所發(fā)生工程分包款項(xiàng)、勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)用、機(jī)械租賃費(fèi)用、地方債務(wù)等所有款項(xiàng)），乙方都應(yīng)予以承擔(dān)，并確保甲方接收該工程后順利進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)保證無(wú)第三人就乙方承建期間債務(wù)向甲方主張任何權(quán)利，否則甲方有權(quán)向乙方追償并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。
六、項(xiàng)目移交
1、乙方承接該項(xiàng)目遺留的各類(lèi)材料、設(shè)備（包括但不限于鋼材、水泥、沙石、鋼模、機(jī)械設(shè)備等）甲方同意接收的.雙方在本協(xié)議附件材料接收單的明細(xì)表中予以確認(rèn)，甲方不同意接收的，乙方應(yīng)在天內(nèi)全部撤場(chǎng)；
2、乙方承接該項(xiàng)目所承建的基礎(chǔ)項(xiàng)目，包括但不限于預(yù)制場(chǎng)地、拌合站、活動(dòng)板房等項(xiàng)目甲方同意接收后經(jīng)雙方協(xié)商價(jià)格后在本協(xié)議附件基礎(chǔ)項(xiàng)目接收單明細(xì)表中予以確認(rèn)；
3、乙方應(yīng)在月日內(nèi)完成所有撤場(chǎng)工作，乙方撤場(chǎng)前應(yīng)將工程垃圾等雜物清理出場(chǎng)，施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，乙方撤場(chǎng)結(jié)束時(shí)，雙方辦理接交手續(xù)。如乙方未按約定撤場(chǎng)的，每逾期一天，乙方應(yīng)向甲方支付違約金元。
七、本協(xié)議第一條、第二條、第三條第1、2、3、5款、第六條所約定的事項(xiàng)完成后，解除雙方于________年________月________日簽訂的，合同解除后，雙方互不追究違約責(zé)任。
八、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意向甲方所在地人民法院訴訟解決。九、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書(shū)一式陸份，雙方各收?qǐng)?zhí)叁份。
甲方：（蓋章）________乙方：（蓋章）________
法定代表人________法定代表人________
或雙方代表：________或雙方代表：________
________年________月________日________年________月________日
解除施工合同13
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)實(shí)際情況，在平等協(xié)商，自愿互諒的基礎(chǔ)上，本于誠(chéng)信，甲乙雙方達(dá)成如下建筑施工合同解除協(xié)議：
第一、甲乙雙方同意解除自___年___月___日起至___年___月___日止簽訂的《保證合同》及其它相關(guān)合同。自協(xié)議解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對(duì)方的'違約責(zé)任。
第二、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第三、甲乙雙方都保留通過(guò)訴訟解決本合同爭(zhēng)議的權(quán)利，在本協(xié)議生效后，如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù)，另一方有權(quán)尋求通過(guò)訴訟解決爭(zhēng)議。在訴訟過(guò)程中，本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第四、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議書(shū)一式兩份，各份具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。自雙方簽署之日起成立并生效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________
解除施工合同14
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就該XX路XX弄XX號(hào)室裝修施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地點(diǎn)：
2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工
3、工程造價(jià)：________元（大寫(xiě)）
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的'《號(hào)室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款________元。
3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款等費(fèi)用合計(jì)：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。
5、乙方應(yīng)收費(fèi)用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請(qǐng)他人處理，并拒付垃圾清運(yùn)費(fèi)。
本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份，由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方：乙方：
全權(quán)授權(quán)代表：
全權(quán)授權(quán)代表：
________年________月________日________年________月________日
【解除施工合同】相關(guān)文章：
解除工程施工合同04-21
解除裝修合同04-14
合同解除聲明03-29
解除期限合同03-29
合同解除協(xié)議03-21
解除購(gòu)房合同03-05
解除勞務(wù)合同03-31
解除合伙合同04-01