工程施工合同書(集錦15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家收集的工程施工合同書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程施工合同書1
發(fā)包人:
承包人:xxxxxx
年月日
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方):xxxxxx
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠(chéng)信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
第二條承包范圍
消火栓系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)改造安裝。如額外有工程量增加或者減少雙方協(xié)商解決。
第三條工程承包方式
包工、包料、包安裝、包消防驗(yàn)收通過,前提是甲方提供相應(yīng)的工程報(bào)審及報(bào)驗(yàn)資料。
第四條合同工期
開工日期:
竣工日期:
第五條工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款調(diào)整
工程承包造價(jià)為:¥_____________元(小寫)人民幣_(tái)___________(大寫)
付款方式:合同簽訂乙方進(jìn)場(chǎng),甲方付總價(jià)的40%做為前期消防建審及施工進(jìn)場(chǎng)費(fèi);主管道及支管道、布線完成甲方付至總價(jià)的80%做為施工及材料后期費(fèi)用,消防驗(yàn)收后取得消防驗(yàn)收消防驗(yàn)收合格意見書后甲方付至總價(jià)的98%,預(yù)留總價(jià)的2%為質(zhì)保金、質(zhì)保期為一年。待質(zhì)保期滿后甲方歸還質(zhì)保金。
第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2.乙方所進(jìn)場(chǎng)的各種原材料、設(shè)備必須符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場(chǎng)使用和安裝。
3.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20xx.《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50166-19xx.《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(20xx年版)GB50261-19xx.《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50231-19xx.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》J512-20xx.及其他的國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí),還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的`一切損失。
第八條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電提供施工場(chǎng)地及施工條件。
2.乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料,不得以任何理由隱瞞。
3.乙方負(fù)責(zé)消防工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝、及試壓交甲方驗(yàn)收
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝,不得擅自改動(dòng)如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
5.乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,方可組織施工,否則后果自負(fù),如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的乙方應(yīng)予以賠償。
6.乙方必須遵守防火設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動(dòng)及時(shí)向甲方報(bào)告。
7.乙方對(duì)消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗(yàn)收之前,乙方應(yīng)對(duì)整個(gè)消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗(yàn)收合格后,乙方必須主動(dòng)向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報(bào)告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊(cè)等文件資料,切實(shí)履行交接手續(xù)并主動(dòng)做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
第九條設(shè)計(jì)變更
1、甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,均為施工的有效依據(jù),甲方、乙方均不得擅自更改。
2、施工圖中重大變更,必須經(jīng)甲方批準(zhǔn)同意。設(shè)計(jì)變更單須經(jīng)甲方簽證有效后方可實(shí)施。變更單和修改圖紙發(fā)出份數(shù)與施工圖份數(shù)相同,并作為合同的補(bǔ)充文件。
3、當(dāng)修改圖紙屬于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致材料、設(shè)備變更,其增減的費(fèi)用由雙方確定后調(diào)整合同造價(jià)。
4、乙方在保證工程質(zhì)量的和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提出修改設(shè)計(jì)的合理化建議,在符合消防相關(guān)設(shè)計(jì)施工規(guī)范要求的前提下實(shí)施。
5、若施工過程中確需變更的,應(yīng)征求甲方同意,甲方以書面形式變更。由此而增加的費(fèi)用,據(jù)實(shí)進(jìn)入決算。
6、施工中發(fā)生下列各項(xiàng)事實(shí)之一時(shí),乙方必須立即以書面形式通知甲方,要求確認(rèn):
(1)設(shè)計(jì)圖紙和說明文件與工程現(xiàn)場(chǎng)狀況不一致時(shí);
。2)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)文件表示不明確或有錯(cuò)誤及遺漏,圖紙與說明不符;
。3)設(shè)計(jì)圖紙和說明文件中未標(biāo)明的施工條件發(fā)生了預(yù)料不到的特殊困難等。
第十條違約責(zé)任、索賠
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應(yīng)從催告期滿之日起,向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的2‰的違約金。
2.工程未通過驗(yàn)收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時(shí)間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價(jià)的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
第十一條廉潔約定
甲方責(zé)任:
1.甲方有責(zé)任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項(xiàng)規(guī)定。
2.甲方有責(zé)任對(duì)本單位人員進(jìn)行廉潔合作管理規(guī)定的教育。
3.甲方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定,不得接受乙方帶有娛樂性質(zhì)的宴請(qǐng),不得接受任何形式的實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。
4.甲方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄行為,均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止,并及時(shí)通報(bào)給乙方單位領(lǐng)導(dǎo)。
5.甲方人員如違反廉潔合作管理規(guī)定,甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰。
6.對(duì)于乙方舉報(bào)買甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況,甲方應(yīng)及時(shí)調(diào)查,根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
乙方責(zé)任:
乙方應(yīng)保證乙方有關(guān)人員了解買甲方單位有關(guān)廉潔合作管理規(guī)定,并遵照?qǐng)?zhí)行。
工程施工合同書2
本協(xié)議書由_________(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)主”)為一方,與_________(以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理單位”)為另一方共同訂立。
鑒于業(yè)主已委托監(jiān)理單位為_________工程提供監(jiān)理服務(wù)并已接受了監(jiān)理單位就此提出的項(xiàng)目建議書,為明確雙方在合同期間的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)力和利益,茲就以下事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議:
一、本協(xié)議書中的詞句和用語(yǔ)與“公路工程施工監(jiān)理合同”中通用條件所規(guī)定的.定義相同。
二、下列文件是本協(xié)議書的組成部分,應(yīng)作為協(xié)議書的有效內(nèi)容予以遵守和執(zhí)行。
1.公路工程施工監(jiān)理中標(biāo)函或委托函
2.公路工程施工監(jiān)理合同通用條件
3.公路工程施工監(jiān)理合同專用條件
4.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》
5.公路工程施工監(jiān)理招、投標(biāo)文件
6.雙方簽認(rèn)的補(bǔ)充或修正文件
7.其它文件:_________
8.附件:
附件a——監(jiān)理服務(wù)的形式、范圍與內(nèi)容
附件b——業(yè)主提供的監(jiān)理工作條件
附件c——監(jiān)理服務(wù)的費(fèi)用與支付
其它附件:_________
三、業(yè)主在此同意按照本監(jiān)理合同規(guī)定的期限和方式,向監(jiān)理單位支付根據(jù)監(jiān)理合同規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用和提供監(jiān)理工作條件。
四、監(jiān)理單位基于業(yè)主的上述保證,在此向業(yè)主承諾按照本監(jiān)理合同的規(guī)定履行監(jiān)理服務(wù)。
五、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽字蓋章后,自_________年_________月_________日生效,至_________年_________月_________日終止,在按照監(jiān)理合同的規(guī)定結(jié)清監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用后自然失效。
六、本協(xié)議書正本一式兩雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。協(xié)議書副本_________份。雙方各執(zhí)_________份。
業(yè)主(蓋章):_________
監(jiān)理單位(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
單位地址:_________
單位地址:_________
郵編:_________
郵編:_________
電話:_________
電話:_________
傳真:_________
傳真:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號(hào):_________
帳號(hào):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
工程施工合同書3
簽訂時(shí)間: 年 月 日
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,遵循平等、自愿、公平的原則。結(jié)合本工程實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:20xx年 xxx路生命安全防護(hù)工程
二、施工范圍與內(nèi)容:
xxx路段,道路安全標(biāo)牌、標(biāo)志、道口標(biāo)注、警示樁、標(biāo)線、振動(dòng)標(biāo)線的施工與安裝。
三、工程工期:乙方按甲方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成施工項(xiàng)目工程。
四、合同價(jià)款:大寫:小寫:本合同為固定單價(jià)。本工程按日照市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖為依據(jù),工程量以實(shí)際為準(zhǔn)。
五、結(jié)算與付款方式:
合同簽訂并施工完畢后,甲方需以電匯方式付款給乙方合同價(jià)款80%,余款20%半年內(nèi)付清。
六、維修:
乙方按GB5768—20xx“道路交通標(biāo)志和標(biāo)線”標(biāo)準(zhǔn)、按規(guī)范要求,進(jìn)行質(zhì)量自檢并接受甲方的監(jiān)督檢查,如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,由乙方無條件予以維修或更換。如因不可抗力,如自然災(zāi)害或人為故障造成的損壞,乙方不負(fù)責(zé)維修。
七、權(quán)利與施工要求:
1、甲方有權(quán)對(duì)乙方工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、保障措施等施工內(nèi)容全程監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對(duì)乙方提出整改意見,乙方應(yīng)積極采取措施按照甲方和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行整改。
2、 甲方需向乙方提供施工沿線施工點(diǎn)地下管網(wǎng)、供水、供暖及地下光纜等線路分布圖,因圖紙不詳導(dǎo)致乙方對(duì)施工地點(diǎn)地下管網(wǎng)、供水暖及地下光纜等線路造成的損壞,由甲方承擔(dān)。
3、 乙方必須嚴(yán)格按照甲方設(shè)計(jì)要求和GB5768—20xx“道路交通標(biāo)志和標(biāo)線”標(biāo)準(zhǔn)要求制作并施工,確保工程質(zhì)量。
4、 乙方必須在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的.施工標(biāo)志,施工人員必須正確佩帶勞動(dòng)安全防護(hù)用品,防止施工過程中交通事故的發(fā)生,正常施工過程中出現(xiàn)的安全事故與甲方無關(guān)。
5、 乙方必須合理安排各項(xiàng)工作,保證按期完成施工項(xiàng)目。
八、變更:
1、 因甲方原因而造成合同中所列施工項(xiàng)目在數(shù)量、質(zhì)量、品種、服務(wù)上的變化,導(dǎo)致費(fèi)用的增加,其費(fèi)用增加部分由甲方支付。
2、 因乙方原因而造成合同中所列施工項(xiàng)目在數(shù)量、質(zhì)量、品種、服務(wù)上的變化,導(dǎo)致費(fèi)用的增加,其費(fèi)用增加部分由乙方支付。
3、 乙方應(yīng)按照國(guó)標(biāo)GB5768—20xx“道路交通標(biāo)志和標(biāo)線”標(biāo)準(zhǔn)要求施工,因乙方未按要求施工而導(dǎo)致的質(zhì)量及其它相關(guān)問題,由乙方承擔(dān)。
九、仲裁:
凡有關(guān)本合同或執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)議,應(yīng)通過協(xié)商解決;如不能解決,則可向有關(guān)部門提請(qǐng)仲裁,該仲裁委員會(huì)作出的仲 裁是最終的,甲、乙雙方均應(yīng)受其約束,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
十、未盡事宜:
甲、乙雙方本著友好合作的目的,進(jìn)行協(xié)商解決,如因國(guó)家政策調(diào)整或與國(guó)家政策法規(guī)不符,以國(guó)家政策為準(zhǔn)。
十一、相關(guān)技術(shù)、施工及更改文本均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效:
本合同甲、乙雙方代表簽字之日起生效,本合同生效后,甲、乙雙方均有義務(wù)嚴(yán)格履行本合同規(guī)定的各項(xiàng)條款和條件。
十三、本合同一式六份,甲、乙雙方各執(zhí)一份存查。
甲 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
乙 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
年 月 日
工程施工合同書4
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式:
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的. %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
工程施工合同書5
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就本裝飾工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
資金來源:
二、工程承包范圍:
三、合同工期:
本合同工期為: 歷天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及保修
1.達(dá)到國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程保修期 年(自竣工驗(yàn)收合格交付使用之日起計(jì),工程保修期滿壹年后,承包人做出保修承諾后,退還其工程質(zhì)量保修金)。
五、合同價(jià)款
(中標(biāo)價(jià))大寫:
六、組成合同的文件
1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括:
(1) 裝飾裝修工程施工合同
(2) 中標(biāo)通知書
(3) 招標(biāo)文件(含圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件補(bǔ)遺書中與此有關(guān)的部分)
(4) 投標(biāo)書及其附件(含工程報(bào)價(jià)單)
(5) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
2.上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充,如有不清楚或不一致的,以后發(fā)文件為準(zhǔn)。
3.經(jīng)甲方確認(rèn),雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理代表,行使本工程的現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)督工作,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程施工過程中涉及的有關(guān)問題。
(2)甲方有權(quán)要求乙方更換項(xiàng)目班子管理人員。
(3)按本合同約定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)委派 為本工程項(xiàng)目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔(dān)施工項(xiàng)目所涉及的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn),確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
(2)乙方負(fù)責(zé)辦理消防許可證等相關(guān)事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和甲方的總體安排組織進(jìn)場(chǎng)施工。
(4)不得隨意更換本項(xiàng)目班子管理人員。
(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
(6)乙方采購(gòu)用于項(xiàng)目的所有材料均應(yīng)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)要求,且交甲方確認(rèn),并提供材質(zhì)合格證書和檢驗(yàn)合格證等后才能用于工程中。
(7)本合同簽訂前,乙方向甲方提交履約保證金 元(其中:基本履約保證金 元,差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗(yàn)收交付合格后5天內(nèi),由甲方以轉(zhuǎn)帳方式無息退還給乙方;
(8)工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、完工記錄、竣工圖紙、維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)、質(zhì)量擔(dān)保證明書等完整竣工資料。竣工驗(yàn)收后10日內(nèi),乙方向甲方提供竣工圖一套,并將施工過程中
八、工程價(jià)款的支付
甲方按施工計(jì)劃和進(jìn)度分四期支付乙方工程款:
1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi),支付合同總價(jià)款的 %,計(jì) 元,大寫: ,作為一期工程款。
2、乙方完成整個(gè)工程總量的 %,并提供發(fā)票后7日內(nèi),甲方須支付合同總價(jià)款的' %,計(jì) 元,大寫: ,作為二期工程款。
3、工程驗(yàn)收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結(jié)算資料。甲方審核完畢后,乙方提供發(fā)票,甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結(jié)算價(jià)格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有),作為三期工程款。
4、工程結(jié)算款的 %作為工程質(zhì)量保修金,由甲方留存,待工程保修期結(jié)束并完成保修工程后15日內(nèi),支付給乙方。
乙方銀行賬戶信息如下:
戶名:
賬戶:
開戶行:
本合同項(xiàng)下賬戶信息若有變更,乙方應(yīng)在甲方付款前10日書面通知甲方,否則,乙方應(yīng)自行承擔(dān)甲方無法按期付款的損失。
九、工程竣工結(jié)算
1.本合同價(jià)款結(jié)算方式:采用固定單價(jià)合同(合同另有規(guī)定除外),工程量按實(shí)計(jì)算。
2.清單中漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)、新增項(xiàng)目單價(jià)的確定按以下規(guī)定進(jìn)行:
(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價(jià),按工程量清單中已有的價(jià)格確定。
(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價(jià),可參照類似的綜合單價(jià)計(jì)算。類似于此工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)是指工程量清單項(xiàng)目中除主要材料價(jià)格不相同外,其余工作內(nèi)容、項(xiàng)目特征及其涉及的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其它材料費(fèi)均相
(3)工程量清單報(bào)價(jià)中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格,按照20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件組成綜合單價(jià)后(材料價(jià)格除外)總價(jià)下浮10%計(jì)取。
(4)對(duì)變更后不使用的材料,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
3.所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同),在發(fā)生時(shí),甲方書面確認(rèn),其變更簽證價(jià)款,均在竣工結(jié)算時(shí)一并結(jié)算。
4. 在合同執(zhí)行過程中,所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用,應(yīng)客觀真實(shí)、簽字齊全,否則在工程結(jié)算中不予確認(rèn)。
5. 材料價(jià)格在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已有的,按投標(biāo)時(shí)材料單價(jià)計(jì)價(jià),不作調(diào)整;投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)沒有的材料,按招標(biāo)人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。
6.措施費(fèi)包干使用(安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)除外),結(jié)算時(shí)不作調(diào)整;安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的計(jì)取按川建發(fā)【20xx】107號(hào)文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.規(guī)費(fèi)按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)》中核定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
8.風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)為3%(風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)的含義詳招標(biāo)文件商務(wù)評(píng)分表備注第2條)。
十、違約責(zé)任
1.甲方違約責(zé)任:
(1)甲方無正當(dāng)理由不按合同支付工程預(yù)付款和竣工結(jié)算,每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給乙方違約金。
(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算款,由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方違約責(zé)任:
(1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)圖紙或質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,乙方負(fù)責(zé)無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故,造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,由乙方承擔(dān)全部行政、民事、刑事責(zé)任,并承擔(dān)損害賠償責(zé)任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚(yáng)塵污染防治管理等國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)定,造成的損失由乙方承擔(dān),并賠償由此給甲方造成的損失。
(4)乙方應(yīng)對(duì)裝修施工工程安全方面的責(zé)任負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)由于乙方不安全施工而造成的損失和責(zé)任。如發(fā)生安全方面的事故,乙方需承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān),由乙方承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。
十一、爭(zhēng)議
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
十二、投保
乙方在現(xiàn)場(chǎng)所有施工人員、機(jī)具的相關(guān)保險(xiǎn)及第三方責(zé)任險(xiǎn)、工程一切險(xiǎn)由乙方承擔(dān),報(bào)入總價(jià)。
十三、其他
1.合同份數(shù)本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點(diǎn):
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程質(zhì)量:
1.7 合同價(jià)款:
1.8 工程質(zhì)量保證金:
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批準(zhǔn)等手續(xù)。
2.2 擬派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、綠地等不受損壞。
2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2 指派 (聯(lián)系電話: )為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消運(yùn)等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6 施工中未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 工期
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第五條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91),或者甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知 日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
第六條 工程價(jià)款及結(jié)算
6.1 合同總價(jià)按照雙方協(xié)商的工程范圍,暫定為 元。協(xié)商以外的增減工程量,以投標(biāo)單價(jià)乘以工程量進(jìn)行結(jié)算;報(bào)價(jià)中未含的項(xiàng)目,雙方進(jìn)行協(xié)商,以進(jìn)行調(diào)整。
6.2 工程款的支付方式:
第七條 材料供應(yīng)
7.1 由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 安全生產(chǎn)及防火規(guī)定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,人員傷害等,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 違約規(guī)定
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)用品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.4 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.5 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.7 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 爭(zhēng)議或糾紛
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),雙方同意由 仲裁委員會(huì)仲裁;當(dāng)事人未在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議時(shí),可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
11.3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工作內(nèi)容
1、承包方式:
2、合同價(jià)款:人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、手續(xù)和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
第四條 工期
1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計(jì)35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意,并支付因趕工采取的措施費(fèi)用。雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭(zhēng)議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁。
3、乙方要做安全工作,如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔(dān)。
第五條 附則
1、本合同共貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同
工程施工合同書6
發(fā)包方(甲方): 承包方(乙方):
鑒于家居裝修實(shí)際情況的需要,按照《中華人民共和國(guó)合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、工期:天,本工程自年 月 日開工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影響,工期須延。
6、工程質(zhì)量:
7、合同價(jià)款(人民幣大寫):
二、材料確認(rèn)
1、本合同工程所有材料由乙方按預(yù)算單要求統(tǒng)一配送,除合同規(guī)定屬甲方自購(gòu)材料外,甲方不能擅自采購(gòu),否則視為違約。
2、凡屬于甲方所提供的材料因質(zhì)量問題(部分材料要經(jīng)安裝和使用后才能檢驗(yàn)出質(zhì)量合格與否)導(dǎo)致某項(xiàng)目部分或全部發(fā)生連帶問題等,均由甲方承擔(dān)后果責(zé)任。如需維修或重新裝修時(shí),由甲方承擔(dān)一切費(fèi)用,工期須延。
3、凡甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)施、用具等。甲方須要按合同約定及時(shí)采購(gòu)并送交施工現(xiàn)場(chǎng),搬運(yùn)、裝卸費(fèi)用等由甲方承擔(dān),如未能按約定影響工期的工程須延。
4、如屬乙方提供的材料不合格所產(chǎn)生質(zhì)量問題時(shí)則由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)連帶責(zé)任并更換材料或賠償損失。
三、水電供應(yīng)
本工程施工前,甲方須給乙方提供房屋原始水電結(jié)構(gòu)詳圖,負(fù)責(zé)水電到位和承擔(dān)施工所發(fā)生的水電費(fèi)。鑒于裝修期間不能間斷,故甲方必須保證水電暢通。
四、項(xiàng)目的增減及變更
1、工程施工中甲方需修改設(shè)計(jì)方案或增加工程項(xiàng)目,須提前三天與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方簽字認(rèn)
可后,乙方則予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙雙方均不得借故減少裝修項(xiàng)目,否則視為違約。
五、工程項(xiàng)目、單價(jià)的確定
1、本合同工程具體裝修項(xiàng)目及其單價(jià)等均以雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn),甲、乙雙方均不得擅自更改。
六、付款方式及終結(jié)結(jié)算
1、本合同生效當(dāng)日,甲方須交納定金三仟元整。
2、甲方需按合同規(guī)定日期自覺至乙方財(cái)務(wù)部交付工程款,乙方開收款收據(jù)。
3、工程合同定金和余款甲方須以現(xiàn)金支付。凡甲方以轉(zhuǎn)帳支票支付工程款時(shí),工程工期均以乙方兌現(xiàn)甲方支票進(jìn)賬之日起算,工期相應(yīng)須延。
4、裝修期間甲方如有增加項(xiàng)目(包括水、電改造項(xiàng)目等)經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方需要支付第三期工程款的同時(shí)付清所有增加項(xiàng)目的工程款。否則乙方有權(quán)拒絕施工增加項(xiàng)目部分。
5、本合同工程以驗(yàn)收時(shí)裝修項(xiàng)目的工程造價(jià)為最后結(jié)算(含施工中變更項(xiàng)目的工程總造價(jià)),如果終結(jié)算與預(yù)結(jié)算清單有出入,均以最終工程實(shí)際造價(jià)結(jié)算為準(zhǔn)。
6、工程款具體支付日期:
七、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本合同以甲、乙方確認(rèn)的施工圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)以及深圳建設(shè)局頒發(fā)的《深圳市家庭裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》為準(zhǔn)(因東莞未有《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)
八、工程驗(yàn)收和交付
1、本工程完工驗(yàn)收前3天由乙方口頭通知甲方,甲方須按時(shí)到場(chǎng)參加驗(yàn)收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按約定驗(yàn)收,時(shí)間超過二日,則本工程視為合格,雙方不再驗(yàn)收。
2、雙方驗(yàn)收時(shí),由甲方駐工地代表到場(chǎng)參加驗(yàn)收。工程驗(yàn)收合格、雙方須在工程驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可,并在當(dāng)日結(jié)清余款。
3、甲方如在工程完工后未經(jīng)雙方驗(yàn)收或雖已驗(yàn)收但未付清余款,即另請(qǐng)其它裝修隊(duì)進(jìn)行其它項(xiàng)目裝修或安裝,或搬遷家俱與生活用具擅自使用等。則本工程視為已驗(yàn)收,不再驗(yàn)收。同時(shí)甲方上述行為視為違約,乙方有權(quán)暫緩交付工程。
九、工程保修責(zé)任
本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購(gòu)材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
十、關(guān)于物業(yè)管理處所收費(fèi)用的承擔(dān)約定
1、根據(jù)《深圳市家庭裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定在辦理施工手續(xù)時(shí),乙方須承擔(dān)壹仟裝修押金。甲方物業(yè)管理處所收取的費(fèi)用與乙方無關(guān),由甲方與物業(yè)管理協(xié)商解決或承擔(dān)。
2、乙方在施工期間因乙方原因如違反管理處的.有關(guān)規(guī)定,則乙方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停電、停水、臺(tái)風(fēng)、熱帶風(fēng)暴,房屋自身發(fā)生裂縫、漏水質(zhì)量問題及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素時(shí),工期可以相應(yīng)須延。
1、停電每周累計(jì)長(zhǎng)達(dá)5小時(shí),可須延工期一天。
2、遇有臺(tái)風(fēng)、熱帶風(fēng)暴或該物業(yè)來小區(qū)有停工要求時(shí)。
3、凡屬不可抗力因素造成該項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)則不在保修范圍內(nèi),如需維修,費(fèi)用甲方承擔(dān)。
十二、防水防漏工程
鑒于家居裝修的特殊性,因此乙方在廚、衛(wèi)地面和工程裝修預(yù)算均有“防水防漏”項(xiàng)目。如甲方擬取消該項(xiàng)目,或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水劑,則該工程交付后發(fā)生滲漏等質(zhì)量問題(包括致其它裝修項(xiàng)目質(zhì)量發(fā)生問題)均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任與后果。
十二、隱蔽工程及改造工程
1、隱蔽工程:凡有水電改造工程,乙方在打槽布管后,甲方須及時(shí)到場(chǎng)與乙方共同測(cè)量并驗(yàn)收簽字認(rèn)可。如甲方不能按時(shí)參加驗(yàn)收,或甲方雖參加測(cè)量驗(yàn)收,但又不簽字確認(rèn),乙方可自行驗(yàn)收,若甲方要求復(fù)檢,復(fù)檢費(fèi)及由此造成的停工損失由甲方負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù),工期須延。
2、改造工程:凡屬拆墻、建墻、破樓板、開窗、門戶、安裝空調(diào)、防火防盜門窗、鋁合金門窗布置及管線改造工程,施工前均由甲方負(fù)責(zé)與物業(yè)管理處辦妥手續(xù),乙方方可施工。
十三、違約責(zé)任
合同生效后,任何一方變更或解除合同,應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方辦理合同中止手續(xù),并賠償對(duì)方該工程預(yù)算總價(jià)的20%的損失。
十四、工程設(shè)計(jì)圖紙及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、條件和時(shí)間
1、乙方負(fù)責(zé)提供的設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)準(zhǔn)為:
a) 平面圖紙一張;
b) 相關(guān)施工黑白圖紙一套;
c) 不另提供剖面和效果圖;
d) 如果甲方需要效果圖,不需要乙方施工該工程,乙方將另行收費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為:880元/A3紙、680元/A4紙;
2、施工圖紙條件和時(shí)間:
a) 合同簽字后,甲方和乙方雙方應(yīng)在每張圖紙上簽字認(rèn)可,甲方對(duì)圖紙未能確認(rèn)簽字,乙方則緩期開工,工期須延。
b) 施工期間,甲方需要修改設(shè)計(jì)圖紙或增加項(xiàng)目而需要乙方確認(rèn)簽字時(shí),雙方須另行簽定補(bǔ)充合同,并由甲方在相關(guān)圖紙上簽字認(rèn)可和付清增改項(xiàng)目的工程款后,乙方則安排施工,工期相應(yīng)須延。
c) 圖紙一經(jīng)雙方確認(rèn),如需要修改和變更,須征得雙方同意,凡因修改,變更圖紙導(dǎo)致工程項(xiàng)目費(fèi)用增加的,由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)須延。
十五、部分項(xiàng)目中間和提前驗(yàn)收約定
鑒于部分項(xiàng)目涉及到先期驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行其它項(xiàng)目的施工,因此,凡本工程預(yù)算清單有以下裝修項(xiàng)目時(shí),均可單項(xiàng)完工, 單項(xiàng)驗(yàn)收,具體驗(yàn)收時(shí)間由乙方提前2日通知甲方。單項(xiàng)完工, 單項(xiàng)驗(yàn)收的項(xiàng)目有:
1、門及門套、窗套(不含油漆)
2、吊頂(不含乳膠漆、油漆)
3、家具內(nèi)、外飾面板
4、水電改造(驗(yàn)收數(shù)量及材料)
5、木地板、地腳、天花角線(不含油漆)
6、大理石(花崗巖)臺(tái)面及門坎
7、防盜網(wǎng)、鋁合金窗、門凡驗(yàn)收合格,雙方應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn),以便乙方進(jìn)行下一項(xiàng)目的施工等。
甲方: 乙方:
工程施工合同書7
甲方:
乙方:
受 (以下簡(jiǎn)稱甲方)的委派, (以下簡(jiǎn)稱乙方)全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的施工組織和經(jīng)營(yíng)管理工作,為明確甲、乙雙方的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。
一、項(xiàng)目經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人:
二、經(jīng)營(yíng)承包主要內(nèi)容
1、乙方上繳公司綜合管理費(fèi)為項(xiàng)目總造價(jià)的%(不含稅)。
2、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅及附加包括:印花稅、營(yíng)業(yè)稅等稅金乙方有義務(wù)按稅務(wù)部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費(fèi)繳納方法:綜合管理費(fèi)在項(xiàng)目批復(fù)的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)的 %由甲方扣繳,待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。
4、本項(xiàng)目履約擔(dān)保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標(biāo)合同價(jià)的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔(dān)1%的銀行手續(xù)費(fèi),保函返還后無息退還保函質(zhì)押金。 如需甲方辦理預(yù)付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費(fèi),預(yù)付款到項(xiàng)目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項(xiàng)目施工實(shí)物工作量(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估)控制支付。保函返還后無息退還預(yù)付款保函質(zhì)押金。
5、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)肅印章、賬號(hào)的管理(甲方派駐人員管理),在使用項(xiàng)目章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方印章管理的規(guī)定,簽訂本項(xiàng)目有關(guān)的材料采購(gòu)或?qū)I(yè)分包合同時(shí)須甲方經(jīng)營(yíng)部備案。項(xiàng)目部公章不允許辦理本項(xiàng)目部以外的經(jīng)營(yíng)性合同,否則視為違約并追究相關(guān)責(zé)任。
三、甲、乙雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)不定期對(duì)乙方項(xiàng)目施工管理和經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo),協(xié)助乙方解決管理中人、財(cái)、物的需求和其他實(shí)際問題。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方的人事管理、資金使用、財(cái)務(wù)賬目、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行全面監(jiān)督管理,定期或不定期對(duì)項(xiàng)目各方面管理進(jìn)行全面檢查,以使工程順利完成。
3、甲方應(yīng)盡可能對(duì)乙方提供人、財(cái)、物等方面的便利。乙方所需材料、設(shè)備應(yīng)按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的.全部條款,并對(duì)其安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風(fēng)險(xiǎn)全面承擔(dān)責(zé)任,按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項(xiàng)目部承包責(zé)任期為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項(xiàng)目?jī)?nèi)外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認(rèn)真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應(yīng)遵守甲方制定的各項(xiàng)管理規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責(zé)任制和安全管理細(xì)則》,確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn),做到文明施工。
在本項(xiàng)目施工期間有義務(wù)配合甲方對(duì)執(zhí)行制度情況所進(jìn)行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強(qiáng)化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預(yù)留資料歸檔保證金累計(jì)至伍萬元,待工程竣工驗(yàn)收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務(wù)維護(hù)甲方的社會(huì)信譽(yù),如因工程進(jìn)度、質(zhì)量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發(fā)生召甲方法人代表訓(xùn)話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對(duì)乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當(dāng)期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應(yīng)全面執(zhí)行國(guó)家的《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《水利保護(hù)條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī),做好環(huán)境保護(hù)工作,避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞,避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗(yàn)收核實(shí)為不合格的工程或分項(xiàng)工程,上級(jí)管理部門罰款由乙方承擔(dān),甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應(yīng)無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止。
四、工程款項(xiàng)的使用和管理
1、項(xiàng)目工程款實(shí)行專款專用,任何一方都不得擅自挪用。工程款進(jìn)入甲、乙方雙控賬戶后,甲方按上述方式扣留管理費(fèi)及稅金、規(guī)費(fèi)。工程款的使用須報(bào)請(qǐng)甲方同意批復(fù)后才能支付。
2、項(xiàng)目如需甲方開具外經(jīng)證,所需費(fèi)用由項(xiàng)目承擔(dān)。項(xiàng)目工程款的使用應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)行施工企業(yè)財(cái)務(wù)制度要求建賬管理,乙方所購(gòu)的材料發(fā)票或分包項(xiàng)目的財(cái)務(wù)賬目都應(yīng)符合財(cái)務(wù)報(bào)賬和發(fā)票管理的規(guī)定,如沒有上述正規(guī)材料發(fā)票報(bào)賬,甲方有權(quán)按規(guī)定稅率扣留稅款。
項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)將項(xiàng)目財(cái)務(wù)賬簿交公司歸檔,經(jīng)公司財(cái)務(wù)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)檢查驗(yàn)收后方能簽訂支付本項(xiàng)目的質(zhì)量保證金。
3、項(xiàng)目部應(yīng)按國(guó)家對(duì)農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資,如甲方檢查無發(fā)放資料,則項(xiàng)目戶頭的資金應(yīng)優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。
4、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定,對(duì)擅自挪用工程款應(yīng)視為違紀(jì)行為,甲方有權(quán)追究其違紀(jì)責(zé)任。
五、項(xiàng)目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方委派技術(shù)、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關(guān)規(guī)費(fèi)如社保金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、職工待崗生活保證金等)有項(xiàng)目部承擔(dān)(乙方支付委派人員工資采取季度預(yù)交公司財(cái)務(wù)方式),工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費(fèi)用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實(shí)報(bào)銷。以上費(fèi)用從宣布開工人員進(jìn)場(chǎng)起計(jì)算,至工程結(jié)束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項(xiàng)目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務(wù),所發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)。
六、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目責(zé)任人的獎(jiǎng)罰和違約處理。
1、實(shí)現(xiàn)上繳部分達(dá)到承包指標(biāo)并且上繳款交清后,項(xiàng)目結(jié)余部分(稅后)由項(xiàng)目承包責(zé)任人處置,但項(xiàng)目財(cái)務(wù)應(yīng)明晰。
2、項(xiàng)目部第一責(zé)任人實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)承包,第一責(zé)任人應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)承包的擔(dān)保承諾書,如第一責(zé)任人不能履約所造成的經(jīng)濟(jì)損失,其擔(dān)保人負(fù)連帶賠償責(zé)任,擔(dān)保有效期為項(xiàng)目保修期結(jié)束為止。
七、其他事項(xiàng)
1、如有未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充條款。
2、如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方不能協(xié)調(diào)解決,可向甲方工商注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方簽字后生效,至項(xiàng)目承包期結(jié)束、項(xiàng)目缺陷期后自行終止。
甲方代表: 乙方代表:
(附身份證及項(xiàng)目經(jīng)理證等復(fù)印件)
年 月 日 年 月 日
工程施工合同書8
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及我國(guó)其他法律法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合工程的具體情況,為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合,確保工程施工質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程建設(shè)地:
3、工程規(guī)模、特征:
4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》JGJ79-20xx要求。
5、預(yù)計(jì)施工工作量:
6、完成施工工作量測(cè)量方式:
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
第二條:甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料,并對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé):
1、本工程批準(zhǔn)文件、用地(附紅線范圍),以及施工許可等批件復(fù)印件。
2、工程施工任務(wù)委托書,技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
第三條:合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時(shí)間為準(zhǔn),若遇設(shè)計(jì)圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經(jīng)甲方同意,可順延工期。
第四條:計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式
1、本工程施工約定包干價(jià)方式計(jì)費(fèi),每平方米固定價(jià)為 元,總價(jià)預(yù)計(jì)為元(大寫: ) ,總價(jià)款以最終施工測(cè)量面積為準(zhǔn)結(jié)算。
2、本合同生效后日內(nèi),甲方向乙方預(yù)支約定總工程款 30 %的款項(xiàng),計(jì) 元;地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量 50 %時(shí),甲方向乙方支付工程進(jìn)度款 60 %的款項(xiàng),計(jì) 元。剩余 10 %款項(xiàng)待工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后由甲方一次性支付,計(jì)
第五條:雙方責(zé)任
1、甲方委托任務(wù)時(shí),必須以書面形式明確施工任務(wù),并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件,如
3、乙方應(yīng)按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù),并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則,對(duì)施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé),并對(duì)與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。
第六條:違約責(zé)任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算。
2、因未滿足技術(shù)要求,致使施工質(zhì)量不能合格驗(yàn)收,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時(shí),乙方尚未進(jìn)行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進(jìn)行施工的.,按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務(wù),每遲延一日,應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
第七條:其他事項(xiàng)
1、本合同未盡事項(xiàng),雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,雙方及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成,應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后,本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效,甲方持份,乙方持 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書9
業(yè)主方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)承建方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,本著平等自愿,公平合理的原則,訂立以下建房協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):
2、工程內(nèi)容:住宅樓圖紙內(nèi)土建主體工程,樓地面至結(jié)構(gòu)層,室內(nèi)外墻面砂漿粉平,即毛胚房。不包括:門、窗、花瓶欄桿、樓梯欄桿、刮瓷、頂棚粉刷、波形瓦、屋面雨落管、鋼梯、屋頂水箱、架空隔熱板,室內(nèi)、外裝飾和粘貼工程,水電安裝工程,屋面、衛(wèi)生間卷材防水工程,室外散水、排水溝、化糞池、院場(chǎng)、圍墻、大門等附屬工程。;
3、工程承包方式:承包方式為乙方包工包料;
4、工程期限240個(gè)日歷日天,即開工日期_____年___月___日,竣工日期_____年___月___日;
5、價(jià)款:本合同造價(jià)按建筑面積每平方米850元結(jié)算,施工圖建筑面積實(shí)有303.2平方米,主體土建工程總造價(jià)303.2__850元/m2=257720元(大寫:貳拾伍萬柒仟柒佰貳拾元整)。該款項(xiàng)未含經(jīng)甲方認(rèn)可的工程變更增刪部分,但包含本合同約定的應(yīng)由乙方購(gòu)置的材料費(fèi)用。
第二條:施工圖紙
甲方提供施工圖紙,乙方按甲方提供的圖紙施工。
第三條:甲方責(zé)任義務(wù)
1、工程未經(jīng)驗(yàn)收,提前使用,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
2、延期開工,甲乙雙方不能按時(shí)開工的應(yīng)在協(xié)議約定開工日期前5天通知對(duì)方,工期順延。
3、暫停施工,甲方確有必要時(shí),可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護(hù)已完工程,實(shí)施了甲方提出的處理意見之后向其提出復(fù)工要求,甲方同意后繼續(xù)施工。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提出處理意見,乙方可自行復(fù)工。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),不屬于乙方的責(zé)任造成的質(zhì)量問題,當(dāng)甲方要求乙方修復(fù)時(shí),乙方要本著對(duì)用戶負(fù)責(zé)的精神,給予處理,返修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、土方外運(yùn)甲方自理。
6、協(xié)調(diào)好鄰里關(guān)系,辦理好一切建房相關(guān)手續(xù),交納相關(guān)費(fèi)用,向乙方提供施工圖紙4套。
第四條:乙方責(zé)任義務(wù)
1、乙方應(yīng)向甲方提供具體施工規(guī)范,經(jīng)甲方確認(rèn)后,由乙方在施工過程中遵照?qǐng)?zhí)行;
2、施工中嚴(yán)格按照合同及報(bào)價(jià)約定的項(xiàng)目認(rèn)真施工,執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工范圍及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3、嚴(yán)格按材料明細(xì)標(biāo)明所指定的材料質(zhì)量、規(guī)格、品牌、單價(jià),購(gòu)進(jìn)材料并得到甲方的認(rèn)可;
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
第五條:工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)商定相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條:材料供應(yīng)
按合同約定由乙方提供的`材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同簽字驗(yàn)收后方可使用。
第七條:工期延誤及雙方責(zé)任
對(duì)以下原因造成的工期延誤,經(jīng)甲方認(rèn)可工期順延:
1、工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
2、經(jīng)甲方事先同意,修改原設(shè)計(jì)方案造成臨時(shí)停工;
3、不可抗力。
4、甲方同意工期順延的其他情況。
5、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條:建筑材料的選用:
1、鋼材采用昆鋼;
2、水泥采用奧環(huán)水泥,按每一施工段所需的數(shù)量,分批組織進(jìn)場(chǎng)。
第九條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)即GB 50300-20____一次性驗(yàn)收達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn);
2、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同;
3、凡有甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé);
4、甲方如自聘監(jiān)理,應(yīng)在工程開工前以書面形式通知乙方,以便與工作銜接,同時(shí),甲方也可以在工程竣工驗(yàn)收時(shí)聘請(qǐng)監(jiān)理師做最終驗(yàn)收。
第十條:工程質(zhì)量及保修范圍
1、工程竣工后,乙方書面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后15日內(nèi)驗(yàn)收;若甲方接到驗(yàn)收通知后,15日內(nèi)不到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,乙方按甲方驗(yàn)收合格處理;
2、保修范圍,乙方承包范圍內(nèi)工程,按《建筑保修辦法(試行)》第三條、第四條的規(guī)定進(jìn)行保修。
第十一條:工程款支付方式
1、付款方式:合同簽定后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的40%(壹拾壹萬元整),一層板面澆灌后支付工程總造價(jià)的30%(柒萬元整),封頂后支付工程總造價(jià)的20%(伍萬元整),工程驗(yàn)收合格后,扣除2%的保修金,其余尾款一次付清,2%的保修金一年保修期滿后,30天內(nèi)付清。
2、基礎(chǔ)超深、設(shè)計(jì)修改、甲方變更產(chǎn)生的增減工程,包干范圍以外工程,按實(shí)際增、減工程量結(jié)算,結(jié)算單價(jià)施工時(shí)雙方商定的價(jià)格。
3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方簽認(rèn)的變更圖紙為結(jié)算依據(jù)。
第十二條:違約責(zé)任
1、凡因合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、非甲方及本合同第七條明確的原因,乙方所實(shí)施工程不能按期經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的,每延誤一天向甲方支付違約金人民幣三百元,遲延十五日以上的,甲方有權(quán)解除本合同另行委托施工單位,同時(shí)有權(quán)要求乙方承擔(dān)另行委托施工單位的全部費(fèi)用,該費(fèi)用由乙方接到甲方通知后三日內(nèi)付清。
3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價(jià)的5%作為違約金。擅自解除合同,給對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)對(duì)超過部分進(jìn)行補(bǔ)償;
第十三條:其它約定
1、施工中乙方不得隨意更改圖紙,甲方如需要更改結(jié)構(gòu),必須取得設(shè)計(jì)單位的同意后方能更改。
2、工程必須按照國(guó)家規(guī)范和規(guī)程施工,不按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工,工程質(zhì)量不合格,造成返工和損失的,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、所有建筑材料由乙方購(gòu)入,甲方負(fù)責(zé)檢查把關(guān)和驗(yàn)收.出現(xiàn)建材質(zhì)量問題和造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、為確保工程質(zhì)量梁、柱、板必須按規(guī)范進(jìn)行保養(yǎng)。
5、干燥季節(jié)施工時(shí),磚、模板必須在澆足水后才能使用。
6、乙方負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的清理平整,工程用水、電的架設(shè)(含所需設(shè)備及材料)。及時(shí)向甲方提出施工中所需要修改的地方或建議,供甲方參考。嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及說明、要求進(jìn)行施工,按合同規(guī)定的時(shí)間竣工驗(yàn)收并交付使用。負(fù)責(zé)在規(guī)定的保修期內(nèi),因乙方責(zé)任引起的工程質(zhì)量問題無償修復(fù)。
7、加強(qiáng)平時(shí)的監(jiān)管,梁、柱、板的模板,鋼筋制安,砼澆灌等關(guān)健環(huán)節(jié)要確保質(zhì)量。
第十四條:合同效力
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效;
2、在施工過程中的未盡事宜,可另行簽訂補(bǔ)充合同,與本合同有同等法律效力;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同書10
發(fā)包方:鐵廠鎮(zhèn)
承包方:鎮(zhèn)安永久建筑工程有限責(zé)任第二分公司 經(jīng)過雙方商議確定鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程確定為鎮(zhèn)安永久建筑工程有限責(zé)任第二分公司。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律,按照平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則,雙方就本工程建設(shè)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一 ﹑工程概況
1.工程內(nèi)容:鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設(shè)施工程河堤建設(shè):長(zhǎng)500米,底寬2米,面寬1米,高2.5米,共1875立方米
2.承包方式:發(fā)包方以包工包料的形式一次性承包給承包方,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民可參與做工。
3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期為60天。
4.工程價(jià)款:發(fā)包方以每立方150元,共28.12萬元價(jià)格發(fā)包給承包方。
二、 工程要求: 開鑿石方; 基礎(chǔ)清理; 回填土石方; 漿
砌卵石護(hù)坡。工程竣工后,經(jīng)雙方驗(yàn)收后按實(shí)際 工程量結(jié)算。
三、 雙方責(zé)任: 1. 甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工方案圖紙一份,并負(fù)責(zé)指定施工路 段范圍,乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)進(jìn)行施工,超出指定范圍外的工程 量,甲方不予以計(jì)量。
2. 施工完畢后,甲方應(yīng)及時(shí)組織檢查驗(yàn)收。 3. 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。施工現(xiàn) 場(chǎng)應(yīng)服從甲方技術(shù)指導(dǎo)及縣級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙 方應(yīng)提供相應(yīng)材質(zhì)證明。
四、 安全措施: 乙方應(yīng)采取必要的安全保障措施,確保施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及施工 路段的行車安全。如發(fā)生各種安全事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方概 不負(fù)責(zé)
五、工程結(jié)算: 本工程采用完工后按實(shí)際工程量一次性結(jié)算。 工程全部完工驗(yàn)收后 七天內(nèi)甲、乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。結(jié)算完畢后一個(gè)月內(nèi)付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質(zhì)量保證金,在缺陷責(zé)任期一年 后,甲方返還給乙方全部質(zhì)量保證金。
1.承包方必須嚴(yán)格按照發(fā)包方對(duì)工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)要求組織施工,在規(guī)定工期內(nèi)完成建設(shè)任務(wù),承包方不能按時(shí)完成工程建設(shè)內(nèi)容的,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.工程建設(shè)指揮部有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,他們指出
的質(zhì)量問題承包方必須立即進(jìn)行整改,如施工方不整改,建設(shè)指揮部有權(quán)停止其施工,并由承包方承擔(dān)因停工而造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
3.承包方必須嚴(yán)格按照本合同,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),因承包方施工不當(dāng)造成的'質(zhì)量問題必須返工,所造成的一切費(fèi)用由承包方承擔(dān)。
4.承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。
六、其它事項(xiàng)
1.工程建設(shè)因不可抗拒力造成工程延期承包方不負(fù)責(zé)任。
2.本合同以外工程量按照實(shí)際費(fèi)用結(jié)算。
3.承包方若不按期完工,違約金每天按工程總造價(jià)千分之五計(jì)算,發(fā)包方將在總價(jià)款中扣除。
4.本合同一式四份,發(fā)包方承包方各持二份。
5.本合同自簽訂之日起正式生效。
發(fā)包方(蓋章):
法定代表
人(簽字):
承包方(蓋章):
承包方代表(簽字):
簽訂日期:二○一一年六月三十日
工程施工合同書11
合同編號(hào):_________________
委托人(甲方):_________________
承攬人(乙方):_________________
簽訂日期: 年 月 日
甲方:_________________中國(guó)石油天然氣股份有限公司銷售分公司住所地:_________________
法定代表人(負(fù)責(zé)人):_________________
乙方:_________________住所地:_________________法定代表人(負(fù)責(zé)人):_________________企業(yè)資質(zhì)等級(jí):_________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、檢維修項(xiàng)目概況
1、檢維修項(xiàng)目名稱:_________________
2、合同簽訂依據(jù):_________________
3、檢維修項(xiàng)目地點(diǎn):________________
4、檢維修項(xiàng)目范圍:序號(hào)單位工程名稱、工程內(nèi)容、工程概算(元)、開工日期、竣工日期、備注
5、設(shè)計(jì)單位:________________
二、檢維修項(xiàng)目工期及負(fù)責(zé)人.
1本項(xiàng)目開工日期為________________年________________月________________日,竣工日期為________________年________________月________________日,合同工期為________________天。
2發(fā)生以下情形之一,經(jīng)甲方書面同意,可相應(yīng)順延工期:_________________.
(1)、甲方未能按照合同約定提供圖紙及開工條件;.
(2)、設(shè)計(jì)變更和工作量增加;
(3)、非因乙方原因停水、停電、停氣造成一周內(nèi)停工累計(jì)超過小時(shí);.
(4)、不可抗力;
(5)、甲方同意工期順延的其他情況。
三、本合同生效后,甲方委派為現(xiàn)場(chǎng)施工代表,乙方委派為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,為技術(shù)負(fù)責(zé)人。施工圖紙及其他資料.
1、甲方于___________年___________月___________日前向乙方提供施工圖份,其它項(xiàng)目資料份。.
2、乙方根據(jù)施工圖和有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容編制施工項(xiàng)目預(yù)算、施工圖預(yù)算。乙方在接到施工圖和項(xiàng)目計(jì)劃后天內(nèi)編制完施工項(xiàng)目預(yù)算交甲方審查。合同價(jià)款及支付.
(1)、本檢維修項(xiàng)目合同價(jià)款是通過方式,確(暫)定為:_________________(小寫)元(大寫)元。
(2)、合同價(jià)款確定依據(jù):_________________.
3、關(guān)于定額和有關(guān)規(guī)定:_________________.
四、關(guān)于費(fèi)用計(jì)。篲________________
1、合同價(jià)款的支付乙方開戶銀行:_________________賬號(hào):_________________雙方職責(zé).
五、甲方職責(zé).
1.提供具備施工條件的.施工場(chǎng)地
2、開工前,接通施工現(xiàn)場(chǎng)水源、電源、熱源和通訊線路以及運(yùn)輸?shù)缆,拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的障礙物.
3、組織有關(guān)單位對(duì)施工圖、施工圖預(yù)算等技術(shù)資料進(jìn)行審定,并按合同規(guī)定的時(shí)間和份數(shù)交給乙方.
4、派駐現(xiàn)場(chǎng)施工代表,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場(chǎng)
六、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽訂之日起生效。
委托人(甲方):_________________
承攬人(乙方):_________________
簽訂日期: 年 月 日
工程施工合同書12
××大學(xué)(甲方)
立合同單位:××建筑公司(乙方)
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教學(xué)大樓一座。
二、全部建筑預(yù)算為人民幣×萬元。甲方在本合同生效后的一個(gè)月內(nèi),付給乙方全部預(yù)算的×%,其余部分在驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)一次付清。
三、建筑原料采購(gòu)由乙方負(fù)責(zé),甲方負(fù)責(zé)材料質(zhì)量監(jiān)督。
四、從合同簽訂之日起。乙方保證一年時(shí)間內(nèi)完成全部施工任務(wù)并交付使用。如到期未能完成施工任務(wù),每月按建筑預(yù)算的.×%實(shí)施賠償。
五、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份作為檢查督促的依據(jù)。
六、合同自簽訂之日起生效。
××大學(xué)基建處(甲方)(蓋章)
××建筑公司(乙方)(蓋章)
×年×月×日
工程施工合同書13
甲方:__________________
負(fù)責(zé)人:__________________
乙方:__________________
負(fù)責(zé)人:__________________
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商 ,甲方同意將本公司承攬的秀雅樓施工項(xiàng)目以內(nèi)部責(zé)任的形式承包給乙方施工,現(xiàn)就承包內(nèi)容及辦法協(xié)商達(dá)成以下條款,望共同遵守。
(一)工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn)
3、工程內(nèi)容:綜合大樓1棟,建筑面積約㎡
(二)承包范圍
1、甲方承攬的綜合大樓1棟的土建工程、裝飾工程、水電工程,建筑面積約㎡,具體內(nèi)容按項(xiàng)目施工圖紙方法施工范圍有關(guān)內(nèi)容按設(shè)計(jì)圖紙施工。
2、裝飾標(biāo)準(zhǔn)約:室外外墻裝飾為墻面瓷磚,線子為真石漆,室內(nèi)墻面天棚為現(xiàn)澆板面,地面為現(xiàn)澆板面。
3、梯間為不銹鋼扶手、不貼瓷磚、不刮三零八;內(nèi)外墻不做內(nèi)外保溫、不做門窗。地下車庫(kù)不負(fù)責(zé)擋土墻,如需做按《99建筑工程定額》計(jì)算。
4、水電工程為:現(xiàn)澆板設(shè)置暗管底盒,梯間預(yù)留穿線管道,戶外排水及給水按圖紙施工,戶外污水溝井、排水溝、管構(gòu)從常規(guī)至化糞池出口打止。
(三)承包方式
按平方米造價(jià)包工包料費(fèi)用包稅金的方式包干承包。
(四)工程工期
1、工程總施工工期為______ 日歷天,工程開工工期以開發(fā)商開出的《開工通知書》時(shí)間為準(zhǔn),開始計(jì)算施工工期。
2、竣工時(shí)間以開工日期起至第 ______天為止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內(nèi)。
(五)工程驗(yàn)收
1、乙方工程施工完成,已具備了竣工驗(yàn)收條件,必須提前10天按國(guó)家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙,相關(guān)資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等,竣工驗(yàn)收由甲方有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)工程由乙方負(fù)責(zé)。
(六)工程質(zhì)量
質(zhì)量要求:乙方在施工過程中嚴(yán)格按照國(guó)家有并《建筑施工規(guī)范操作規(guī)范》省市的有關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求組織施工,工程質(zhì)量等級(jí)達(dá)到合格。
二、簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)該注意哪些問題
1、仔細(xì)閱讀使用的合同文本,掌握有關(guān)建設(shè)工程施工合同的法律、法規(guī)規(guī)定
目前簽訂建設(shè)工程施工合同,普遍采用建設(shè)部與國(guó)家工商局共同制定的`GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》示范文本。該文本由協(xié)議書、通用條款、專用條款及合同附件四個(gè)部分組成。簽訂合同前仔細(xì)閱讀和準(zhǔn)確理解“通用條款”十分重要。因?yàn)檫@一部分內(nèi)容不僅注明合同用語(yǔ)的確切含義,引導(dǎo)合同雙方如何簽訂“專用條款”,更重要的是當(dāng)“專用條款”中某一條款未作特別約定時(shí),“通用條款”中的對(duì)應(yīng)條款自動(dòng)成為合同雙方一致同意的合同約定。
有關(guān)建設(shè)工程施工合同的法律、法規(guī)規(guī)定主要有:《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(試行)、《建筑安裝工程總分包實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價(jià)格管理暫行規(guī)定》等。
2、嚴(yán)格審查發(fā)包人資質(zhì)等級(jí)及履約信用
施工單位在簽訂《建設(shè)工程施工合同》時(shí),對(duì)發(fā)包人主體資格的審查是簽約的一項(xiàng)重要的準(zhǔn)備工作,它將不合格的主體排斥在合同的大門之外,將導(dǎo)致合同偽裝的坑穴和風(fēng)險(xiǎn)隱患排除在外,為將來合同能夠得到及時(shí)、正確地改造奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。
根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,從事房產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)必須取得相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí),承包人承包的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)依法批準(zhǔn)的合法項(xiàng)目。違反這些規(guī)定,將因項(xiàng)目不合法而導(dǎo)致所簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。因此,在訂立合同時(shí),應(yīng)先審查建設(shè)單位是否依法領(lǐng)取企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,取得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格和等級(jí)證書,審查建設(shè)單位簽約代表人的資格,審查工程項(xiàng)目的合法性。其次還應(yīng)對(duì)發(fā)包方的履約信用進(jìn)行審查。
工程施工合同書14
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方對(duì)此項(xiàng)工程多次商討,本著平等、自愿、公平的原則,甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、防水工程承包范圍10—14#樓及附屬商業(yè)樓防水工程
二、承包方式為包工包料(包括工程所需整套工作的內(nèi)容)
三、工程部位用料及定價(jià)
SBC(衛(wèi)生間)用哈高科(高分子)300g/㎡,定價(jià)為40.00元/㎡ SBS屋面帶板巖,德生料4mm厚,聚酯胎達(dá)-20°C,定價(jià)為 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡,以上人屋面用及地下室內(nèi)置防水45.00元/㎡
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程量確認(rèn)
整個(gè)防水工程包括樓房衛(wèi)生間、樓頂、地下室及附屬延伸帶。工程量是按工程設(shè)計(jì)需要發(fā)生并完成合格的量。工程用料是根據(jù)設(shè)計(jì)要求分別用哈高科(高分子)德生-20°C及其它附屬材料也要用國(guó)標(biāo)料,工程質(zhì)量要達(dá)到國(guó)家樓房防水工程標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方和工程監(jiān)理方驗(yàn)收合格視為達(dá)標(biāo)。
上述工程定價(jià)款項(xiàng)分別含有甲方付給周廣義參與運(yùn)作監(jiān)管此項(xiàng)工程的酬勞金及獎(jiǎng)金,具體定額款項(xiàng)見乙方與周廣義簽訂合同的文本。
五、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方實(shí)施的本工程質(zhì)量及工程進(jìn)度,并根據(jù)乙方工程的實(shí)施情況提出工程整改意見,并進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)工程現(xiàn)場(chǎng)及各方工作關(guān)系。有權(quán)查驗(yàn)乙方進(jìn)場(chǎng)的'材料并跟蹤乙方施工的全過程。
2、乙方全部承擔(dān)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全責(zé)任,出現(xiàn)安全事故由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。乙方的工程進(jìn)度要與諸樓房的其它工程有機(jī)協(xié)調(diào)進(jìn)行,貽誤工期造成損失由乙方負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,乙方不許干“半截子工程”或沒尾工程,不許隨意停工,整個(gè)工程不完工甲方有權(quán)拒付工程款。
3、乙方墊付整個(gè)防水工程款(含勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)及其它工程費(fèi)用)墊付期限為以整體防水工程總量完成并經(jīng)驗(yàn)收合格和整體樓房建筑合格為時(shí)間結(jié)點(diǎn)。整個(gè)防水工程做完并經(jīng)驗(yàn)收合格甲方付乙方工程款的80%,剩余部分待整個(gè)工程完并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后付給乙方剩余款至95%。
4、甲方承擔(dān)乙方墊付資金償還責(zé)任及承擔(dān)的違約責(zé)任:
5、乙方施工任務(wù)全部完成后并經(jīng)驗(yàn)收合格,甲方要在雙方約定的時(shí)限和條件內(nèi)(乙方不能如期完工情況外),甲方要按雙方約定付清乙方應(yīng)得款,如違約超期付款,甲方從違約之日起付乙方墊付款的利息,(分兩段時(shí)間結(jié)點(diǎn)分別為80%、15%)月息為1.5分。
如甲方付息后仍不能償還乙方墊付的資金,乙方有權(quán)根據(jù)情況隨時(shí)起訴法律機(jī)關(guān),根據(jù)法律機(jī)關(guān)的裁決,甲方要承擔(dān)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
6、甲方協(xié)調(diào)乙方與施工方成品保護(hù),如有損壞需修復(fù)返工的由責(zé)任方承擔(dān)一切費(fèi)用。
7、甲方留乙方工程質(zhì)保金為工程款的5%。待保修期滿后付清。
8、從本合同簽訂之日起雙方不得反悔,如有一方反悔,反悔方賠償另一方全部經(jīng)濟(jì)損失。
六、不含稅金,如果甲方要求開發(fā)票,甲方負(fù)責(zé)稅金按廠家材料扣稅金5%。
七、上述條款確立雙方信守,如有違約追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
八、其它未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后妥善解決,雙方另行約定認(rèn)可的條款同樣產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同書15
甲方(業(yè)主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《____省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,結(jié)合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況,雙方在友善、友好的狀況下達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同主要資料:
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(jià)(大寫)
3、工程資料:
①甲方約定乙方打井深度暫定為米,根據(jù)鉆水取樣若取水樣本達(dá)不到飲用水標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方同意,乙方可增加打井深度。
②暫定每米按500元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取打井費(fèi)用。
③根據(jù)甲方確定的打井位置,如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的,由甲方承擔(dān)鉆頭購(gòu)置費(fèi)用。
4、工程付款方式:簽合同當(dāng)天首付65%元,元。
5、工期天,自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結(jié)束后____日內(nèi)結(jié)清余款。
8、根據(jù)甲方要求,乙方為甲方帶給取水設(shè)備一套,其中深水井泵元,井房一套,金額元,計(jì)入工程合同總額計(jì)算。
甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元,工程完工付余款5%一臺(tái),金額元,無塔供水裝置一套,金額
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同15
發(fā)包方(甲方):____市____電力實(shí)業(yè)總公司。
承包方(乙方):____省____市____電氣安裝工程有限責(zé)任公司。
第一條合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(guó)(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按____能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)的(____嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊(cè)全所照明及第一卷第七冊(cè)防雷接地)施工圖為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算及核定。
第二條工程名稱、地點(diǎn)和范圍及內(nèi)容
一、工程名稱:____嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn): ____嶺110kv變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:
1:____嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:____嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料按實(shí)結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用xx年北京地區(qū)價(jià)目本;裝置性材料預(yù)算價(jià)格執(zhí)行____電力公司黔電定字(xx)04號(hào)文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布____省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格(xx年價(jià))的通知);費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)____省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號(hào)文件:其它相關(guān)費(fèi)用依據(jù)其它相關(guān)資料計(jì)算。
第四條工程價(jià)款支付及結(jié)算方式
1.該工程以____省____市____電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的(____嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2.預(yù)付款方式:按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結(jié)算方式:工程竣工驗(yàn)收合格后,按審計(jì)后的結(jié)算工程款將余款在一個(gè)月之內(nèi)付給乙方。
第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收和保修條件
本工程參照國(guó)家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進(jìn)行施工,相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家及電力行業(yè)規(guī)定,并通過相關(guān)職能部門驗(yàn)收,本工程的保修期一年。
第六條雙方協(xié)作事項(xiàng)
甲方負(fù)責(zé):
一:甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收.
乙方負(fù)責(zé):
一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)。
二:乙方應(yīng)按時(shí)按期完成該工程內(nèi)的`所有工作內(nèi)容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報(bào)有關(guān)部門審核。
第七條違約責(zé)任
按國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)追究對(duì)方的違約責(zé)任。
第八條發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達(dá)到目的,可向人民法院申請(qǐng)仲裁。
第九條施工工期
本工程_________年_______月_____日前完工。
第十條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。
第十一條安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé),獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十二條工程造價(jià)
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實(shí)結(jié)算。
第十三條合同份數(shù)
本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。
第十四條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
負(fù)責(zé)人:(簽章)負(fù)責(zé)人:(簽章)
日期:_________年_______月_____日日期:_________年_______月_____日
【工程施工合同書】相關(guān)文章:
工程施工合同書02-15
建設(shè)工程施工合同書04-18
項(xiàng)目工程施工合同書03-07
工程施工合同書(15篇)04-18
工程施工合同書15篇04-15
土方工程施工合同書05-04
居室裝修工程施工合同書03-08
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同書03-04
建筑工程施工合同書02-15
外墻保溫工程施工合同書02-19