- 相關(guān)推薦
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同
隨著法律觀念的深入人心,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編收集整理的承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同1
建設(shè)單位(甲方): 福建明鑫機(jī)器人科技有限公司 合同編號(hào):GL-140619-MX-036
加工單位(乙方): 漳州市國(guó)立金屬制品有限公司 簽訂地點(diǎn):漳州市
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱: 機(jī)器人 構(gòu)件
序號(hào) 機(jī)臺(tái)名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價(jià)格
1 翻轉(zhuǎn)機(jī)通用件 機(jī)器人底座 個(gè) 3 報(bào)價(jià)預(yù)估重量為3010kg,最終重量以過磅為準(zhǔn)。 含17%增值稅,裝車費(fèi);總價(jià)以過磅重量計(jì)算。
2 機(jī)器人墊座 個(gè) 3
3 夾具框架 個(gè) 6
4 機(jī)座 個(gè) 6
5 從動(dòng)箱箱體 個(gè) 6
6 箱體墊座過渡板 個(gè) 4
7 機(jī)箱墊座 個(gè) 4
8 氣動(dòng)翻轉(zhuǎn)變位機(jī) 主動(dòng)箱箱體 個(gè) 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機(jī) 伺服減速器箱體 個(gè) 2
備注:已方代早方叫車,運(yùn)費(fèi)甲方負(fù)責(zé)。
2、 加工地點(diǎn): 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量:每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式:包工包料。
6、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):合格
第二條 合同價(jià)款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費(fèi) 3310 元/噸(不含檢測(cè)費(fèi)用)。
第三條 雙方職責(zé)
1、 甲方應(yīng)提供確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖給乙方;
2、 乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成加工制作工作;
3、 乙方在制作過程中,必須接受甲方的質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計(jì),應(yīng)當(dāng)以書面形式通知乙方,已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場(chǎng)損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、 甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價(jià)款。
6、 甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單,如有爭(zhēng)議,應(yīng)及時(shí)提出校對(duì)。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料,經(jīng)雙方確認(rèn)材料結(jié)算單價(jià)如下
序號(hào) 材料名稱 材質(zhì) 單價(jià) 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過磅價(jià) Q235 3670
根據(jù)下單時(shí)間鋼材價(jià)格為準(zhǔn)。
備注:以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗(yàn)收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費(fèi)的核算方法:按材料過磅重量計(jì)重;
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨,乙方負(fù)責(zé)裝車,甲方負(fù)責(zé)卸車運(yùn)費(fèi)甲方負(fù)責(zé);
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗(yàn)收加工件時(shí),乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗(yàn)收過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須按圖紙及作相應(yīng)更改。
第六條 付款方式:
1、 本月送貨單送出的.貨,月底開票及對(duì)送貨單送達(dá)后次月10號(hào)前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料,則甲方必須在乙方通知提取材料時(shí)間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項(xiàng);甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金(按合同總價(jià)的日1收。
第七條 違約責(zé)任:現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)出現(xiàn)制作問題(安裝尺寸等問題)由乙方負(fù)責(zé)返工、無法返工部分由乙方負(fù)責(zé)解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定,在履行合同過程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無效,任何一方可提請(qǐng)合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預(yù)付款后生效,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動(dòng)失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同2
訂立合同雙方:____________
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
________年____月____日訂
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同3
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式:
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3. 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的`現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號(hào): 賬號(hào):
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同4
甲方(定作方):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:____________
乙方(承攬方):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為 。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):____________ ;系列:_________ ;噸位:_________ ;單價(jià)____元(大寫:________ );
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):____ ;噸位:_________ ;單價(jià)____元(大寫:________ );
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定____元,(大寫) (以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方____元,(大寫) 給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:__年______月______日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙 套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的.應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后 小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向 人民法院起訴。
九、附則
1、本合同 ____份,雙方各____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為__年______月______日至__年______月______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):______ 乙方(蓋章):____________
法定代表人:____________
委托代理人:_______ 法定代表人:____________
委托代理人:____________
______年______月______日 ______年______月______日
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同5
委托方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 加工方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的`價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,超過60天時(shí),乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同6
工 程 名 稱: 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)工程。
2、工程地點(diǎn):安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購(gòu)、加工等(不含預(yù)埋螺栓)。具體包括詳圖深化設(shè)計(jì)、鋼構(gòu)件制作(含配件)、檢測(cè)(原材料檢驗(yàn)及焊縫檢測(cè))等,本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報(bào)價(jià)書中遺漏項(xiàng)則視為乙方報(bào)價(jià)中已包括該部分,結(jié)算時(shí)合同價(jià)款不再調(diào)整。
(1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計(jì)院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購(gòu)、按發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)安裝分段分節(jié)要求進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測(cè)、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測(cè)試驗(yàn)、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)輸前的堆放、編號(hào)、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計(jì)劃和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(chǎng)(按圖紙編號(hào)統(tǒng)一標(biāo)注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構(gòu)件制作方案,并得到發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細(xì)的焊接評(píng)定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗(yàn)收時(shí)所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時(shí)的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件,負(fù)責(zé)進(jìn)行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)行構(gòu)件的裝車運(yùn)輸,發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
(5)提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時(shí)連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗(yàn)、焊接試驗(yàn)用的試板等,配合設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報(bào)價(jià)中綜合考慮。
。6)提供出廠標(biāo)識(shí)、標(biāo)志和編號(hào),提供構(gòu)件測(cè)量基準(zhǔn)線和監(jiān)測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)識(shí)等。
(7)負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持及與設(shè)計(jì)人的技術(shù)配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
。8)鋼材進(jìn)加工廠后,在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)的同時(shí),提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗(yàn)報(bào)告(原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份)、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗(yàn)報(bào)告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
(9)承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時(shí)整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
(10)未按發(fā)包人規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件,發(fā)包人有權(quán)拒收,承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時(shí)供貨、發(fā)貨順序錯(cuò)亂的責(zé)任,并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等相關(guān)方面獨(dú)自聯(lián)系,否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
。12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問題,承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
。13)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
。14)將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)件指定堆放場(chǎng)地,并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
。15)承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
。17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價(jià)款
。1)總價(jià)合同:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價(jià)¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行采購(gòu)、加工,必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時(shí),除設(shè)計(jì)變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價(jià)固定不變,圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價(jià)中
乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)按GB50755計(jì)算,計(jì)算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算,且投標(biāo)報(bào)價(jià)重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國(guó)家規(guī)范,施工過程中甲方有權(quán)對(duì)進(jìn)場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查,如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過國(guó)家規(guī)范,甲方將對(duì)負(fù)偏差部分扣減材料工程款,并對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
合同總價(jià)包括:
。1)由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費(fèi)用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作:
(2)按照國(guó)家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個(gè)人所得稅。與乙方承包項(xiàng)目有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi);
。4)現(xiàn)場(chǎng)施工人員及材料、設(shè)備的保險(xiǎn);
(5)因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等影響而涉及到的各種風(fēng)險(xiǎn)及管理費(fèi)和利潤(rùn);
(6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用:
5、工程款支付和工程結(jié)算
。1)本項(xiàng)目甲方提供合同造價(jià) 20% 預(yù)付款(合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)支付);
。2)本項(xiàng)目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個(gè)月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安裝,支付合同造價(jià)20%的工程款;
c.主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)20%的工程款;
d.圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)10%的工程款;e.工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同造價(jià)10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價(jià)95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責(zé)任期滿后一次性無息付清。
。3)簽訂合同之日起7個(gè)日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時(shí),必須同時(shí)提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請(qǐng)結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時(shí),必須按照甲方要求履行工程款申請(qǐng)手續(xù);
。5)缺陷責(zé)任期:從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
。6)竣工結(jié)算:
竣工驗(yàn)收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方報(bào)送結(jié)算資料,甲方在收到足夠的資料后一個(gè)月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價(jià)的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項(xiàng)達(dá)不到業(yè)主合格要求,結(jié)算時(shí)甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金;
。7)現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更:
發(fā)生合同外的費(fèi)用時(shí),乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個(gè)日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場(chǎng)具體指示人簽字及本合同指定的`負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時(shí)間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡(jiǎn)圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請(qǐng),則視為乙方自動(dòng)放棄該部分費(fèi)用,以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設(shè)計(jì)變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結(jié)算:
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計(jì)算規(guī)則和價(jià)格計(jì)算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對(duì)乙方報(bào)送的竣工結(jié)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款,并直接從工程款中扣除。
。9)免責(zé)條款:
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時(shí)開具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)部無法按時(shí)支付乙方工程款,此項(xiàng)延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
。1)構(gòu)件到場(chǎng)日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進(jìn)場(chǎng)節(jié)點(diǎn)要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進(jìn)場(chǎng);
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng);
c.20xx年5月10日,鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(chǎng)(具體進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進(jìn)場(chǎng)。(維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
(2)進(jìn)度:乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng),接受甲方對(duì)構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的檢查、監(jiān)督。材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與經(jīng)確認(rèn)的計(jì)劃不符時(shí),乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦?shí)際材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃不符,乙方無權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時(shí),甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場(chǎng)并進(jìn)行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗(yàn)收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,國(guó)家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);
。2)質(zhì)量等級(jí):乙方提供的構(gòu)件必須按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),由于乙方原因造成的不合格,乙方負(fù)責(zé)整改,整改仍達(dá)不到要求,乙方應(yīng)無條件退出,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
。3)試驗(yàn)與檢驗(yàn):乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試件的取樣、檢驗(yàn)。
。4)分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗(yàn)收合格簽字認(rèn)可后,乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
(5)、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
(6)、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件,為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時(shí)向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。
。3)、甲方有權(quán)對(duì)乙方所送貨物進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)不符合要求的貨物,甲方有權(quán)要求乙方退換。
(4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
。2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn),按時(shí)送達(dá)貨物,否則,乙方違約,并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
。3)、乙方有權(quán)按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項(xiàng)。
9、違約責(zé)任
(1)乙方承包的工程項(xiàng)目,未經(jīng)甲方許可,不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時(shí),需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn),各項(xiàng)管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。2)若因乙方原因造成材料進(jìn)場(chǎng)延誤,每拖一天按合同總價(jià)的 0.5 進(jìn)行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價(jià)款時(shí)扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價(jià)的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補(bǔ)該工期時(shí)甲方有權(quán)終止合同并邀請(qǐng)其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費(fèi)用從乙方工程款中扣除。
。3)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,如實(shí)際工作需更換材料,必須得到甲方書面認(rèn)可,并且甲方不補(bǔ)償因此產(chǎn)生的任何費(fèi)用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價(jià) 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔(dān)此項(xiàng)違約導(dǎo)致甲方的損失。
(4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
(5)合同履行中任何一方無正當(dāng)理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔(dān)給對(duì)方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r(jià) 10% 的違約金。
。6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費(fèi)。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費(fèi)用。
。7)因乙方自動(dòng)退出,甲方只對(duì)乙方已進(jìn)場(chǎng)材料價(jià)款的70%進(jìn)行結(jié)算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時(shí)保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
。8)未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得以甲方名義從事任何對(duì)外商務(wù)經(jīng)營(yíng)及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項(xiàng)中扣除,乙方不得有異議。
10、爭(zhēng)議
。1)如甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)本著實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會(huì)按照該會(huì)有效的仲裁條款申請(qǐng)仲裁。
。2)發(fā)生爭(zhēng)議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保護(hù)好已進(jìn)場(chǎng)材料:
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機(jī)構(gòu)要求停止時(shí);
d.法院要求停止時(shí)。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
(1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續(xù)履行本合同時(shí),本合同終止,按已進(jìn)場(chǎng)材料結(jié)算,乙方應(yīng)在接到甲方通知時(shí)妥善做好已購(gòu)材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進(jìn)場(chǎng)材料的 60% 結(jié)算
。4)乙方單方要求終止合同,結(jié)算單價(jià)按合同單價(jià)的 80% 計(jì)算,另賠償合同總價(jià)10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價(jià)款及保修金全部結(jié)清后合同自動(dòng)終止。
14、本合約附件:⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號(hào): 賬號(hào):1020 4010 2100 0283 880
簽訂時(shí)間: 年 月 日 簽訂時(shí)間: 年 月 日
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同7
需 方:
供 方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務(wù)和職責(zé),按《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ,不得轉(zhuǎn)移到其它工程項(xiàng)目上使用,否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求:根據(jù)需方提供的`施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計(jì)聯(lián)系單,應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負(fù)責(zé),需方確需進(jìn)行變更的,所發(fā)生的費(fèi)用損失全部由需方自行承擔(dān)。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達(dá)到合格等級(jí)。
五、材料數(shù)量、單價(jià)、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價(jià)(元)金額(元)備注
數(shù)量按理論實(shí)際計(jì)算
略
合 計(jì)
以上產(chǎn)品包括原材料單價(jià),制作加工工人工資、輔助材料費(fèi)用 。
注:本制作合同中H型鋼的價(jià)格以 年 月 日制定的合同價(jià)格為準(zhǔn)。
六、制作及提貨時(shí)間: 年 月 日提貨。
七、提貨方式:需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場(chǎng)。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對(duì)工程量,供方結(jié)算貨物按圖紙理論計(jì)算,核實(shí)后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對(duì)工程量,則視為默認(rèn),按供方提供的工程量為準(zhǔn)。
十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求:供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場(chǎng)探傷試驗(yàn)由需方自行負(fù)責(zé),供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費(fèi)用需方負(fù)責(zé)。
十二、違約責(zé)任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時(shí)間無故不來提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導(dǎo)致制作工期延長(zhǎng)的,工期予以延長(zhǎng)。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價(jià)按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價(jià)為準(zhǔn)。
十四、爭(zhēng)議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進(jìn)入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需 方:
供 方:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
訂立合同時(shí)間:年 月 日
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同8
發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價(jià):
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計(jì)數(shù),可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米,本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進(jìn)入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計(jì)圖紙不全,設(shè)計(jì)工作無法開展。
2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時(shí)通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時(shí),甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。
2、甲乙方對(duì)于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù),甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù),甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn),并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場(chǎng)地的通道,滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國(guó)稅局、地稅局對(duì)本工程所征收的.稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國(guó)家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng),否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方在施工過程中,隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對(duì)于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場(chǎng)并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃,以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)第二天起計(jì)為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。
十一、合同爭(zhēng)議、合同的生效與終止:
(一)爭(zhēng)議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭(zhēng)方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項(xiàng)完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項(xiàng)完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題,乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長(zhǎng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時(shí),須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì),甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外,設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號(hào): 帳號(hào):
承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同9
定做方:(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為___________,(大寫)______________________(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□ 超聲波探傷檢測(cè)□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□ 甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):甲方在 乙方廠房?jī)?nèi) 提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的.構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
【承攬加工鋼結(jié)構(gòu)合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同07-30
(經(jīng)典)加工承攬合同02-22
【經(jīng)典】加工承攬合同03-04
(精選)承攬加工合同07-18
加工承攬合同07-16
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同06-30
[精選]加工承攬合同07-23
最新的承攬加工合同02-20
承攬加工合同模板12-27