- 相關推薦
樓承板施工合同范本
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的樓承板施工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
樓承板施工合同范本1
甲方：____________
乙方：____________
按照《合同法》、《建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況
工程名稱：____________
工程地址：____________
承包范圍和內容：____________________________________________________________
二、合同價款：
金額(大寫)：____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任：
a.負責協(xié)調各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。
b.做好施工現(xiàn)場三通一平，保證做好供電、供水。
c.甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款 違約金。
2. 乙方責任：
a.嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量.
b.做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款 違約金。
四、合同工期
本合同工期總日歷天數(shù) 天。以合同簽訂之日起開始計算。
2.如遇以下情況，工期相應順延：
a.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
b.一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；
c.甲方原因影響下一道工序施工；
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期；
f.甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質量
乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。
2.乙方在施工中若發(fā)生質量問題，就及時報告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結算
本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款： 計人民幣 作為預付款； 鋼構材料進場付合同款 計人民幣： ；彩板進場付合同款 計人民幣 ，余款計人民幣 在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款 作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。
七、施工與設計變更
1.經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2.甲方需要變更設計的'，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則
本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方(蓋章) ____________乙方(蓋章)____________
負責人(簽字) ____________負責人(簽字)____________
傳真：____________傳真：____________
手機：____________ 手機：____________
日期：____________ 日期：____________
樓承板施工合同范本2
甲方：______________
乙方：_________________
甲方因業(yè)務需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達成如下協(xié)議書：_________________
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的'產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：_________________名稱規(guī)格型號數(shù)量安裝合計
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質量要求：_________________
五、安裝的安全責任：_________________乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關；
六、安裝報酬的結算支付時間：_________________
七、違約責任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金________元；甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失；
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________
乙方：_________________
日期：______________
樓承板施工合同范本3
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《民法典》等相關法律，在平等公正的情況下簽訂如下合同：
第一條施工概況
甲方委托乙方在在房間進行鋼構混凝土工程。該房間結構為鋼筋混凝土框架結構，目前已具備了工程開工條件。
第二條施工內容
甲方以目前房屋現(xiàn)狀交給乙方，乙方以包工包料的形式進行施工。為明確乙方的工程承包范圍，特對各專業(yè)范圍及裝修做法進行詳細描述如下：
1、隔層部位墻面鏟除粉刷層，確定主梁位置，化學螺栓固定預埋鋼板，鋼材雙面焊接在鋼板上，開槽位置須事先用激光水平儀找準水
2、鋼混樓板厚度為170mm。
第三條工程期限
根據(jù)本工程具體情況，經(jīng)雙方商定，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：_____年_____月_____日。
2、竣工日期：在_____年_____月_____日之前完整的完成所承包工程的全部內容，并負責驗收達到甲方質量要求。
3、總工期：按個工日計算工期。
4、乙方在約定的時間內未能完成合同工程內容，造成工期延誤，五天內，每延誤一天，罰款五十元人民幣;十天至十五天內，每延誤一天，罰款壹佰元人民幣，乙方應負責由此造成的一切損失。如遇人力不可抗拒的因素或甲方原因，工期相應順延。
5、乙方在工程施工中，如發(fā)生嚴重的質量問題，甲方可提出暫停施工，乙方應提出處理辦法報甲方同意后，方可進行整改，整改后向甲方提出復工要求，經(jīng)甲方同意后方可繼續(xù)施工，工期不予順延，且乙方承擔延誤損失。
第四條工程質量
1、乙方應嚴格執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-20xx),施工質量應滿足甲方的要求及相關國家規(guī)范，并且不得破壞原有房屋的結構;若乙方達不到該質量要求，則按100元/㎡(建筑面積)罰款，并支付給甲方因為返工所造成的損失。
2、乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計要求組織施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。施工中經(jīng)檢查、檢驗工程質量不合格，乙方應按甲方的要求進行整改，并承擔其返工整改費用。
第五條材料供應
1、本項目工程施工的鋼材(工字鋼、槽鋼、鋼筋)、水泥、沙、石均由乙方采購，材料款包含在工程款中。乙方自行采購的材料應符合甲方和國家相關規(guī)范要求。所有施工工具由乙方自行準備。
2、水泥：海螺等級水泥若有小廠和黑榜水泥進入工地，發(fā)現(xiàn)一次，甲方將對乙方罰款伍千元人民幣。
3、石子：無泥巴、雜質等。
4、鋼材：國標鋼材，鋼筋無毛刺，無明顯銹跡。
5、河沙：顆粒狀中粗黃沙，無泥巴、雜質等。
6、樓承板：鍍鋅樓承板，無銹痕。
第六條工程款結算單價及支付方法
1、造價結算：鋼構混凝土樓板元/平米乘以平米。
2、工程款預算(按設計圖計算)：約￥元。
3、付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方應付給乙方定金500元，施工隊進場前期工作(放水平線、開槽、開孔等)完成付總價款50%的工程款(定金包含在內)元，待甲方對工程驗收后付清剩余50%的.工程款元。
第七條雙方責任
1、甲方責任提供良好的(水/電)施工環(huán)境辦理施工過程中的人員證件及交納相應物業(yè)管理等費用
2、乙方責任
(1)采取可靠措施做好施工現(xiàn)場管線和原有建筑物、構筑物的保護工作，否則應承擔由此造成的直接和間接經(jīng)濟損失。
(2)負責已完工程或成品和預留洞口的保護，承擔未交付甲方之前發(fā)生的保護、修復費用。
(3)如施工中發(fā)生的工程或人身事故，一切責任和費用由乙方負責。
第八條其他事項
1、乙方簽訂本合同后，不得將工程分包。如有分包行為，甲方有權解除合同，并扣除本合同簽訂之日前乙方所完成工程量的全部工程款，乙方無條件退出施工現(xiàn)場。
2、建安保險及人員意外傷害保險，由乙方自行辦理，并承擔費用。
3、乙方應嚴格按照國家施工規(guī)范和安全規(guī)范組織施工，如因乙方安全措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
4、甲方正常使用的情況下，乙方應按國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，承擔自工程竣工之日起為期5年的免費質量保修責任。
5、本合同(含附件)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
注：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
樓承板施工合同范本4
甲方：
乙方：
甲方位于新城三組56號建有住房一棟，為了維護甲乙雙方共同利益，保證施工質量和安全施工，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，簽定本施工協(xié)議。
1、乙方進戶后，應實地勘察，會同施工人員作好安全生產(chǎn)方案，否則條件不成熟不應施工。
2、施工中的安全防護器材必須配置到位，否則不得施工，在施工操作中造成意外人身傷害和事故造成的損失應由乙方負責。
3、乙方應保證工程質量，(參照當?shù)毓こ趟?甲方不得過份挑剔，如因返工，費用由乙方負擔。
4、工程總施工量平方米，計幣______元，工程完工后一次性付清費用，甲方不得拖欠。
5、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同從簽字之日起生效，未盡事宜，由甲、乙雙方共同協(xié)商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
樓承板施工合同范本5
甲方：
乙方：
甲方將所有的保溫節(jié)能工程共平方米交予乙方完成，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成下列一致協(xié)議：
一、項目地點：
二、項目內容：
外墻保溫和屋面保溫(不含線口和沙灰墻)。
三、承包方式：
本工程包工、包料。
四、項目要求：
1、外墻采用無機保溫，做法詳見施工圖紙及相關圖集和規(guī)范規(guī)定，質量達到合格。
2、甲方負責免費提供并安裝好塔吊機、攪拌機和機械設備。水泥、河沙由乙方暫借用甲方的使用。
3、所有保溫材料均由乙方提供，必須先送檢，合格后方可入場施工。
4、乙方必須提供合格的'原材料報告，并有專業(yè)資質證。
5、材料復檢、驗收等費用均由乙方支付。
6、乙方必須保證工程完工后符合保溫節(jié)能的檢測標準，施工過程中嚴格按照《國家行業(yè)標準外墻保溫技術規(guī)程(CB50411-20)》執(zhí)行。
7、質量標準及驗收方法
(1)工程施工及驗評方法，嚴格按照《國家行業(yè)相關標準外墻保溫工程技術規(guī)程(GB50411-20_)》執(zhí)行。
(2)質量等級：合格。
(3)質量等級經(jīng)質檢部門、監(jiān)督單位、建設單位驗評后達不到合格規(guī)定標準，由承包方無償返修，達到規(guī)定的質量驗收合格后為準。
五、計算方式、項目單價、項目造價。
1、屋面保溫、外墻保溫以實際建筑面積為準，按/平方米計算(不含稅)。
2、項目造價：總額)。
六、付款方式：
本項目開工乙方材料進場后，甲方向乙方支付工程款的%，金額元作為預付款;剩下每月按施工進度付給乙方工程款的%;本項工程全部完工，經(jīng)相關部門驗收合格后日內甲方一次性向乙方付清全部工程款。
七、違約責任：
本合同簽定后，甲、乙雙方均應遵照本合同約定條款執(zhí)行，若一方違約，則向守約方支付工程款的5%作為違約金。
八、安全責任：
施工過程中，乙方必須注意安全，進場戴好安全帽，高空作業(yè)，拴好保險繩，如發(fā)現(xiàn)未拴安全繩罰款50元，未戴安全帽的罰款30元。
九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，具有同行法律效力，本合同約定條款履行完畢后自動失效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
20___年__月__日，20___年__月__日
樓承板施工合同范本6
甲方：
乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現(xiàn)滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修，經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下：
1、維修時間：___年___月___日起到___年___月___日止
2、維修地點：
3、負責維修單位：
4、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5、維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現(xiàn)場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責。
6、房屋維修期的'注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備，（如垃圾材料的堆放）。
7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定（以解決漏水為主）或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
8、在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工包料的方式實施。
10、本工程維修發(fā)生的費用共計幣153000元（大寫十五萬叁千元整），關于費用的支付：無論采取以上任何一種合作方式，甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%，在維修結束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。
11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。
12、關于保修：保修期60天，自維修結束之日起算，保修期內發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。
13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方公章
已方公章
經(jīng)辦人（簽名）
經(jīng)辦人（簽名）
___年___月___日
___年___月___日
樓承板施工合同范本7
承攬方：________________________
代表人：____________
職務：____________
電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________
電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)?變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________% 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________%的違約金；
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
樓承板施工合同范本8
發(fā)包方：
承包方：
發(fā)包方、承包方雙方按照《合同法》，《_建筑法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據(jù)工程具體實際情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一、工程概況
(一)名稱：綠城翡翠湖玫瑰園3#樓鋼結構梁柱工程
(二)工程地點：經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
(三)工程形式及內容：
工程形式：地下室至17層所有鋼結構堅心梁柱
第二、工程合同范圍
(一)工程合同范圍：
鋼結構梁柱的制作、運輸、安裝、檢測,以及預埋件的制作安裝等工程。
(二)本合同不包括內容：
1、照明設施，水、電、暖氣、通風、土建工程;
2、鋼結構防火涂料及施工。
第三、施工準備
(一)發(fā)包方：
1、本合同簽訂后，如果需要辦理有關手續(xù)由發(fā)包方負責;
2、負責對基礎、預埋件埋設工程的施工及質量的驗收工作，做好“三通一平”工作，接通施工現(xiàn)場的施工用水源，電源、變壓器，應滿足施工用水，用電量的'需要。做好施工場地構件運輸進場的平整，拆遷障礙物，便于承包方進場施工; 現(xiàn)場的垂直運輸塔吊費用由發(fā)包方承擔，發(fā)包方要合理調配好塔吊，配合好承包方的現(xiàn)場施工。
(二)承包方：
1、組織現(xiàn)場施工人員熟悉圖紙，察看工地，編制鋼結構部分專項施工組織設計或施工方案、施工進度計劃;
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場;
3、對現(xiàn)場施工人員進行安全、文明教育，進行施工技術、工程圖紙交底;
4、協(xié)助發(fā)包方做好施工場地周圍下管線和鄰近建筑物的保護，費用由發(fā)包方負責。
第四、材料、設備供應：
(一)本工程合同范圍內所需的全部建筑材料，鋼構配件、設備等物資的供應，均由承包方采供;
(二)用于本工程的主要材料及設備應附有合格證，嚴禁不合格的建筑材料、設
備、鋼構配件等，用于本工程。否則，造成一切后果及經(jīng)濟責任，均由承包方承擔。
第五、工程期限：
(一)本工程合同工期為 按照土建進度要求工期同步進行 。
(二)開工前七天，發(fā)包方向承包方發(fā)出開工通知書，承包方收到開工通知書六天后進入施工現(xiàn)場。
(三)如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、水電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響現(xiàn)場施工。
2、不屬于系數(shù)范圍內的重大設計變更，設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度。
3、在施工中如因停電、停水8小時以上或邊連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上)，影響正常施工。
4、未按合同規(guī)定付款、工程進度款影響施工。
5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然災害等)而延誤工期。
第六、工程質量及驗收
(一)承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件及國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受發(fā)包方的監(jiān)督檢查。
(二)工程竣工后承包方向發(fā)包方提交主體竣工驗收通知書及驗收資料，發(fā)包方應在十五日內組織驗收，如十五日內不組織驗收或進入下道工序施工視為合格。
(三)發(fā)包方按施工圖及說明和國家的有關規(guī)范和標準組織驗收，驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，承包方提供質保單。工程驗收合格后，發(fā)包方方可使用，未經(jīng)驗收投入使用視為合格工程。
(四)工程保修期為一年，保修期內發(fā)包方正常使用若出現(xiàn)質量問題，承包方為發(fā)包方修理，修理費用由承包方承擔，如發(fā)包方原因造成工程損壞，發(fā)包方應承擔材料及人工費用。
第七、工程造價
(一)本工程為包工包料，鋼構部分按照每噸鋼結構綜合單價8096元/噸結算。 全部工程總造價為暫定人民幣 元整(大寫叁佰伍拾萬元整)，采用固定綜合單價結算，工程量按圖紙及現(xiàn)場簽證部分實際發(fā)生量進行理論計算決算(綜合單價包括材料費、制作費、運輸費、安裝費、檢測費、圖紙深化費)。
(二)該工程開具的發(fā)票，70%為材料發(fā)票，30%為人工勞務費。
(三)發(fā)包方不得向承包方收取現(xiàn)場施工配套費及其他管理費用。
(四)現(xiàn)場水電由發(fā)包方向承包無償提供使用。
第八、風險責任
(一)本工程承包方從原材料、運輸過程中的風險責任即施工中的安全責任，均由承包方承擔。
(二)在施工當中，由于施工不當或質量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方負責。
(三)承包方負責圖紙深化設計,深化設計費用包含在綜合單價內,承包方對其所深化設計的圖紙負全責。
第九、付款及結算方式：
(一) 合同簽定后三天內，發(fā)包方向承包方支付合同總額40%的工程預付款。
(二)鋼結構進場施工時且主構件制作完成50%時，付合同價款的30%。
(三)全部構件制作完成付合同價款的15%。
(四)全部安裝完成7日內付至決算價款的95%，(五)發(fā)包方預留決算后總額的3%為質保金，此款在主體結構驗收合格之日起一年內付清。
發(fā)包方： 承包方：
簽字： 簽字：
電話： 電話：
簽訂日期： 簽訂日期：
樓承板施工合同范本9
甲方：____________
乙方：____________
按照《合同法》、《_建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況
工程名稱：____________
工程地址：____________
承包范圍和內容：____________________________________________________________
二、合同價款：
金額(大寫)：____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任：
a.負責協(xié)調各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。
b.做好施工現(xiàn)場三通一平，保證做好供電、供水。
c.甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款 違約金。
2. 乙方責任：
a.嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量。
b.做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款 違約金。
四、合同工期
本合同工期總日歷天數(shù) 天。以合同簽訂之日起開始計算。
2.如遇以下情況，工期相應順延：
a.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;
b.一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;
c.甲方原因影響下一道工序施工;
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期;
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;
f.甲方代表同意工期順延的.其它情況。
五、工程質量
乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。
2.乙方在施工中若發(fā)生質量問題，就及時報告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結算
本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款： 計人民幣 作為預付款; 鋼構材料進場付合同款 計人民幣： ;彩板進場付合同款 計人民幣 ，余款計人民幣 在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款 作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。
七、施工與設計變更
1.經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2.甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則
1.本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方(蓋章) ____________乙方(蓋章)____________
負責人(簽字) ____________負責人(簽字)____________
傳真：____________傳真：____________
手機：____________ 手機：____________
日期：____________ 日期：____________
樓承板施工合同范本10
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
為了明確雙方責任，分工協(xié)作，互相配合，根據(jù)國家有關規(guī)定，鋼結構工程承包具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條、工程名稱：xx
第二條、工程地點：xx
第三條、工程范圍：xx
第四條、承包方式：xx
1、 包工包料。
2、 工程造價按 元/ m2,面積暫定 m2總造價人民幣 元(大寫) 。
如實際施工有增、減憑圖紙變更通知及雙方簽證，決算時按實際平方計算。
第五條、工程承包范圍包括：制作、安裝、配件、運輸、油漆，屋面上采用 、墻面采用 、鋼梁、檀條等采用甲方提供的施工圖紙。
第六條、工程期限：乙方收到甲方通知后 天內必須進場，進場后施工期限為 天，在施工過程中，由于不可抗力或設計變更、甲方等原因延遲施工的，順延期限。
第七條、工程結算
1、本合同訂立生效后三日內，甲方支付乙方備料款 %，計 萬元。
2、鋼構件材料進場開始吊裝前，付總價的 %，計 萬元。
3、鋼構件框架安裝完畢，蓋屋面板前付總價的 % ，計 萬元。
4、竣工驗收合格一星期內，付工程款的 %，計 萬元。
5、因甲方拖欠預付款和進度款，而影響施工進度，造成乙方停工、窩工損失的`除順延工期外，還應由甲方承擔相應的經(jīng)濟損失。
6、所有工程款必須匯入乙方指定賬戶，并由乙方財務部門出具收款收據(jù)證明，否則乙方不予承認。
第八條、工程質量驗收
1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規(guī)范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修一年(本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監(jiān)站組織為準)。
2、甲方按施工圖紙、說明及國家有關規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。(竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格)。
第九條、施工準備：施工前甲方應盡力協(xié)助乙方施工安裝，并做好場地三通一平、施工圖紙會審及相關事宜。開工前甲方須辦妥選址、規(guī)劃、工程開工報告及施工許可證等手續(xù)，施工圖紙由甲方提供。
第十條、補充條款
第十一條、合同生效
1、本合同自雙方簽字蓋章收到備料款后即生效，至工程竣工及價款結清后失效。
2、本合同正本貳份，雙方各執(zhí)一份;副本貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。本合同所屬的方案圖、施工圖、履行本合同過程中雙方指派的現(xiàn)場代表簽署聯(lián)系單、指令單、會議紀要、簽收單等都屬本合同附件，并與本合同一并具有法律效力。
第十二條、附則
1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，為現(xiàn)場施工附則協(xié)調解決施工中有關事宜。雙方指派人員所簽發(fā)的有關工程聯(lián)系單、驗收單、結算單通知等具有法律效力。
2、貫徹國家安全生產(chǎn)的有關規(guī)定，確保安全施工，如施工中發(fā)生工傷事故及經(jīng)濟損失，由乙方負責。
3、一方擅自中止合同，須按合同法規(guī)辦理或向任何乙方所在地人民法院起訴。
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章)
代表(簽字) 代表(簽字)
甲方負責人電話 乙方負責人電話
年 月 日 年 月 日
【樓承板施工合同】相關文章：
學校教學樓水電工程施工合同04-28
樓裝修合同04-08
巖板安裝合同范本05-08
商品樓出租合同05-26
寫字樓出租合同02-18
寫字樓租賃合同03-17
寫字樓租賃合同(精選)08-16
辦公樓建設合同04-24
寫字樓合同模板03-08